51_19775865 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации  

Р Е Ш Е Н И Е 

(в порядке статьи 176 АПК РФ)

Дело № А40-167136/17-51-1543

21 августа 2018 года

город Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Козленковой О.В., единолично, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Федерального  агентства воздушного транспорта (ОГРН 1047796301002)  

к закрытому акционерному обществу «Камский трест по строительству автомобильных  дорог и аэродромов» (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании по договору строительного подряда № 0373100090913000056 от 11  сентября 2014 года неустойки в размере 677 059 руб. 75 коп.,  

третье лицо – Федеральное государственное унитарное предприятие «Администрация  гражданских аэропортов (аэродромов)»,  

при участии: от истца – ФИО2 по дов. № Д-14.3/168 от 28 декабря 2017 года; от ответчика – ФИО3, по дов. № 44 от 02 августа 2018 года; 

от третьего лица – ФИО2 по дов. № 533-д от 13 октября 2017 года; ФИО4, по дов. № 448-д от 20 августа 2018 года;  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с закрытого акционерного общества «Камский трест по строительству  автомобильных дорог и аэродромов» в пользу Федерального агентства воздушного  транспорт по договору строительного подряда № 0373100090913000056 от 11 сентября  2014 года неустойку в размере 163 622 руб. 81 коп.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.  

Взыскать с закрытого акционерного общества «Камский трест по строительству  автомобильных дорог и аэродромов» в доход федерального бюджета Российской  Федерации государственную пошлину в размере 3 997 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца с момента принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.В. Козленкова