Арбитражный суд Московской области 

107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва 

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-32565/23

г. Москва

24 мая 2024 года

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Узденова А.У., при ведении протокола помощником судьи Еремян Г.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-32565/23 по иску АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 

<

***>) к ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 

<

***>) 

о взыскании неустойки по договору подряда от 06.04.2021 № 104/21-ДКС в размере  2 483 806, 25 руб. (с учетом уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ),  

по встречному иску ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 

<

***>) к АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 

<

***>) 

о взыскании задолженности по договору от 06.04.2021 № 104/21-ДКС в размере 3 799 080, 37  руб.,  

при участии: согласно протоколу судебного заседания, 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 

<

***>) в пользу АО  «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 

<

***>) неустойку по договору подряда от 06.04.2021 №  104/21-ДКС за период с 31.07.2021 г. по 23.08.2021 г. в размере 90 320, 23 руб., расходы по  оплате государственной пошлины в размере 1 287,96 руб.  

В остальной части первоначальных исковых требований отказать. 

Взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 

<

***>) в пользу федерального  бюджета РФ государственную пошлину в размере 7 817 руб.  

Встречные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО  «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 

<

***>) задолженность по договору подряда от 06.04.2021 №  104/21-ДКС в размере 3 763 342, 80 руб., расходы по оплате государственной пошлины в  размере 41 599,95 руб., расходы по оплате экспертизы в размере 178 306,75 руб.  

В остальной части встречных исковых требований отказать. 

Произвести зачет исковых требований по первоначальному и встречному искам, в  результате которого взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 

<

***>) в пользу ООО  «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 

<

***>) задолженность в размере 3 673 022, 57 руб., расходы  по оплате государственной пошлины в размере 40 311, 99 руб., расходы по оплате  экспертизы в размере 178 306,75 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Десятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья А.У. Узденов