14_29371584 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) Именем Российской Федерации

Дело № А40-67653/21-14-486

26 июля 2021 года

г. Москва

 

Арбитражный суд города Москвы в составе  

Председательствующего - судьи Лихачевой О.В. Судьей единолично 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Елиной  А.С., с использованием средств аудиозаписи  

рассмотрел дело по исковому заявлению ООО "ГЕРМЕС-СЕРВИС" (ОГРН  105616702784)  

к ответчику Дирекция по строительству в Южном Федеральном округе УКС 7 службы  ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы безопасности Российской Федерации  (ОГРН 1037700012613)  

3-е лицо не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора:  ООО "ППМ-СТРОИТЕЛЬСТВО" (ОГРН 1087746823867)  

о взыскании 761 328 руб. 

в судебное заседание явились:  

от истца – Щепеткова Е.С. по доверенности от 13.01.2021г. в судебное заседание не явились: 

от ответчика: Дирекция по строительству в Южном Федеральном округе УКС 7  службы ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы безопасности Российской  Федерации – извещен;  

от третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора: ООО  "ППМ-СТРОИТЕЛЬСТВО" – извещен;  

РЕШИЛ:

Взыскать с Дирекции по строительству в Южном Федеральном округе УКС 7  службы ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы безопасности Российской  Федерации в пользу ООО "ГЕРМЕС-СЕРВИС" (ОГРН 105616702784) 455 328руб. –  неустойки, 19 800руб. – оплату по страховым полюсам, 17 404,02руб. – оплаченной  неустойки, 4 951руб. – денежные средства по обязательным платежам, 30 000руб. –  расходов на оплату услуг представителя, 30 227руб. – государственной пошлины и  50 180руб. – судебных расходов.  

В остальной части требования о возмещении расходов на оплату услуг  представителя отказать.  

Расторгнуть договор на оказание услуг по эксплуатации ОПО № 01/10-17 от  02.10.2017г., заключенный между Дирекция по строительству в Южном Федеральном  округе УКС 7 службы ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы безопасности  Российской Федерации (ОГРН 1037700012613), ООО "ППМ-СТРОИТЕЛЬСТВО"  (ОГРН 1087746823867) и ООО "ГЕРМЕС-СЕРВИС" (ОГРН 105616702784).  

В удовлетворении требования об обязании Дирекции по строительству в Южном  Федеральном округе УКС 7 службы ФСБ РОССИИ в лице Федеральной службы  безопасности Российской Федерации (ОГРН 1037700012613) перерегистрировать ОПО  в гос. реестре Ростехнадзора на иную эксплуатационную организацию отказать.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия  (изготовления в полном объеме) в Девятый арбитражный апелляционный суд и в  течение двух месяцев со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд  Московского округа путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший  решение.  

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его  ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.  

Судья: О.В. Лихачева