900001332_15987668 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-8410/17-91-79

г. Москва

24 мая 2017 года

Арбитражный суд в составе судьи Шудашовой Я.Е.  

при ведении протокола секретарем судебного заседания Байкуловым О.Р. рассмотрел в судебном заседании дело по иску 

Акционерного общества «Монолитное Строительное Управление-1» (ОГРН  1037745000633, ИНН 7745000111, дата регистрации от 05.02.2003, 140005, Московская  обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, эт.11, пом.19)  

к Обществу с ограниченной ответственностью «СУ-91 Инжспецстрой» (ОГРН  1147746524617, ИНН 7743926034, дата регистрации от 07.05.2014, 125373, г. Москва,  Походный проезд, д.5, стр.11, комн.9)  

о взыскании пени в размере 17 051 367,12 руб. за нарушение сроков начала и окончания  выполнения работ по договору на выполнение субподрядных работ № 712-СМР от  02.06.2015г.  

и по встречному иску. 

В судебное заседание явились: от истца – Тё В.В. доверенность б/н от 17.08.2016 г. от ответчика – Авдеева Ю.Е. доверенность № 2 от 11.01.2017 г. 

Р Е Ш И Л :

Первоначальный иск удовлетворить в части. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «СУ-91 Инжспецстрой»  (ОГРН 1147746524617, ИНН 7743926034, дата регистрации от 07.05.2014, 125373, г.  Москва, Походный проезд, д.5, стр.11, комн.9) в пользу Акционерного общества  «Монолитное Строительное Управление-1» (ОГРН 1037745000633, ИНН 7745000111,  дата регистрации от 05.02.2003, 140005, Московская обл., Люберецкий район, г.  

Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, эт.11, пом.19) неустойку в размере 75.000  (Семьдесят пять тысяч) руб.; расходы по оплате государственной пошлины в размере  11 334 (Одиннадцать тысяч триста тридцать четыре) руб.; в остальной части  требований отказать.  

Возвратить Акционерному обществу «Монолитное Строительное Управление1» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 96 923 руб.  

Встречный иск удовлетворить в части 

Взыскать с Акционерного общества «Монолитное Строительное Управление-1»  (ОГРН 1037745000633, ИНН 7745000111, дата регистрации от 05.02.2003, 140005,  Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, эт.11,  пом.19)в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СУ-91 Инжспецстрой»  (ОГРН 1147746524617, ИНН 7743926034, дата регистрации от 07.05.2014, 125373, г.  Москва, Походный проезд, д.5, стр.11, комн.9) задолженность в размере 2 374 012 (Два  миллиона триста семьдесят четыре тысячи двенадцать) руб. 40 коп.; расходы по оплате  государственной пошлины в размере 34 870 (Тридцать четыре тысячи восемьсот  семьдесят) руб.; в остальной части отказать.  

Зачесть встречные однородные требования. 

Взыскать с Акционерного общества «Монолитное Строительное Управление-1»  (ОГРН 1037745000633, ИНН 7745000111, дата регистрации от 05.02.2003, 140005,  Московская обл., Люберецкий район, г. Люберцы, ул. Комсомольская, д. 15А, эт.11,  пом.19)в пользу Общества с ограниченной ответственностью «СУ-91 Инжспецстрой»  (ОГРН 1147746524617, ИНН 7743926034, дата регистрации от 07.05.2014, 125373, г.  Москва, Походный проезд, д.5, стр.11, комн.9) денежные средства в размере 2 299 012  (Два миллиона двести девяносто девять тысяч двенадцать) руб. 40 коп.; расходы по  оплате государственной пошлины в размере 23 536 (Двадцать три тысячи пятьсот  тридцать шесть) руб.  

Возвратить Акционерному обществу «Монолитное Строительное Управление1» из федерального бюджета государственную пошлину в размере 96 923 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия в Девятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья: Шудашова Я.Е.