АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть 

г. Воронеж Дело NА14-7647/2021  « 17 » августа 2021 г.  

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Завидовской Е.С.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Касьяновым  А. И., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому  заявлению Департамента строительной политики Воронежской области, г.  Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью «Альфа-Гарант», г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании неустойки 

третье лицо: казенное предприятие Воронежской области «Единая дирекция  капитального строительства и газификации» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, 394006, 

<

...>)  

при участии в заседании:  

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 18.11.2020 № 61- 11/2420;  

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности от 01.10.2020;  от третьего лица: ФИО1, представитель по доверенности от  18.12.2020 № 75/2020  

Руководствуясь статьями 65, 110, 112, 167-171, 176, 180-181 АПК РФ,  арбитражный суд  

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Гарант»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу  Департамента строительной политики Воронежской области, г. Воронеж  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 12 492, 79 руб. неустойки за  просрочку выполнения работ по разработке рабочей документации за период  с 28.07.2020 по 21.08.2020, 50 440, 80 руб. неустойки за просрочку  выполнения работ по строительству за период с 26.11.2020 по 30.11.2020,  

384 756, 25 руб. неустойки за нарушение конченого срока выполнения работ  по контракту за период с 26.12.2020 по 22.01.2021 и 100 000 руб. штрафа за  неисполнение контракта.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Альфа-Гарант»,  г. Воронеж (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального  бюджета РФ 11 842 руб. государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд и в течение двух месяцев  со дня вступления в законную силу в Арбитражный суд Центрального округа  путем подачи жалобы, через арбитражный суд, принявший решение.  

Судья Арбитражного суда Воронежской области Е.С. Завидовская