9_6678037  

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-92472/2017

г. Москва

22 января 2018 года.

Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-92472/2017 по иску  Общества с ограниченной ответственностью «ДСМУ – ЦЕНТР» (141700, 

<

...>, ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к Обществу с ограниченной ответственностью «Новые  строительные технологии» (450077, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании 2010144 руб. 35  коп. неустойки,  

при участии: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Новые  строительные технологии» (450077, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества с  ограниченной ответственностью «ДСМУ – ЦЕНТР» (141700, 

<

...>, ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 140000 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 30/03-15 от  30.03.2015, 210000 руб. 00 коп. неустойки по договору подряда № 10/11-15-4 от  20.11.2015, а также 33051 руб. 00 коп. расходов по оплате государственной  пошлины по иску.  

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный  апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его  принятия если не подана апелляционная жалоба.  

Судья П.И. Машин