Арбитражный суд Тамбовской области 392020, 

<

...> http://tambov.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А64-11717/2024

г. Тамбов

13 октября 2025 года

Арбитражный суд Тамбовской области в составе судьи Истомина А.В. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кунц Л.Е., рассмотрев в открытом судебном заседании  

первоначальные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Агрохимальянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Молот» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) о взыскании неустойки,  

 встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Молот» к обществу с ограниченной ответственностью «Агрохимальянс» о взыскании неустойки  

Руководствуясь ст.ст. 102, 110, 112, 167-170 АПК РФ, Арбитражный суд,  

РЕШИЛ:

1. Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Молот» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Агрохимальянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 2 487 857,53 руб., из которых:  

1 270 379,03 руб. - неустойка, начисленная за период с 12.12.2023 по 20.08.2024 за нарушение обязательств по договору строительного подряда № 7 от 03.07.2023;  

1 217 478,50 руб. – неустойка, начисленная за период с 10.01.2024 по 20.08.2024 за нарушение обязательств по договору строительного подряда № 9 от 18.08.2023, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 85 663 руб.  

В остальной части первоначальные исковые требования оставить без удовлетворения.  

2. Встречные исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Агрохимальянс» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Молот» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 1 475 026,74 руб., из которых:  

716 169,17 руб. - неустойка, начисленная за нарушение обязательств по договору строительного подряда № 7 от 03.07.2023;  

758 857,57 руб. – неустойка, начисленная за нарушение обязательств по договору строительного подряда № 9 от 18.08.2023, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 64 124 руб.  

3. Произвести зачет первоначальных и встречных требований.  

13 октября 2025 года 

 Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Молот» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Семеновская Нива» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) задолженность в размере 1 034 369,79 руб.  

4. После вступления решения в законную силу обществу с ограниченной ответственностью «Молот» по заявлению выдать исполнительный лист, а также справку на возврат из федерального бюджета государственной пошлины в сумме 46 996 руб., перечисленной по платежному поручению № 4 от 13.01.2025.  

5. Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы, решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд, находящийся по адресу: 

<

...>, через Арбитражный суд Тамбовской области.  

Судья А.В. Истомин