Арбитражный суд Республики Алтай  649000, г. Горно-Алтайск, ул. Ленкина, 4. Тел. (388-22) 4-77-10 (факс)  

http://www.my.arbitr.ru/ http://www.altai.arbitr.ru/ 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А02-297/2020

город Горно-Алтайск

12 октября 2020 года

Арбитражный суд Республики Алтай в составе судьи Кириченко Е. Ф., при  ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью «Ремстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленина, д.  62, с. Майма, р-н Майминский) к обществу с ограниченной ответственностью  производственно-строительная компания «СИБИРЬ» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>, ул. Чорос-Гуркина Г.И., д. 74, пом. 18, г. Горно-Алтайск)  

о взыскании задолженности в сумме 600000 рублей, неустойку за период с  01.03.2019 по 20.07.2020 в сумме 350000 рублей; неустойки за период со дня,  следующего за днем вынесения судом решения, по день фактической уплаты долга  истцу - исчисленную из расчета 0,1 процента от суммы задолженности за каждый день  просрочки; судебные расходы по уплате услуг представителя в сумме 25000 рублей,  

и встречный иск общества с ограниченной ответственностью производственно- строительная компания «СИБИРЬ» о взыскании с общества с ограниченной  ответственностью «Ремстрой» неустойки за просрочку выполнения работ в размере  336387 рублей 89 копеек.  

В судебном заседании участвуют представители: 

от истца – ФИО2, доверенность от 03.03.2020, диплом ВСГ 2607536 от  24.06.2008;  

от ответчика – ФИО3, доверенность от 04.02.2020, диплом № ВСВ5224218  от 04.03.2011, ФИО4- руководитель (доверенность от 01.06.2016).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, суд  

решил:

первоначальный и встречный исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно- строительная компания «СИБИРЬ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  Чорос-Гуркина Г.И., д. 74, пом. 18, г. Горно-Алтайск) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  ул. Ленина, д. 62, с. Майма, р-н Майминский) задолженность в сумме 600000 (шестьсот  тысяч) рубля, неустойку в сумме 13612 (тринадцать тысяч шестьсот двенадцать) рублей  11 копеек, неустойку начиная со следующего дня вынесения решения по день  фактической уплаты долга, судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме  25000 (двадцать пять тысяч) рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Ремстрой» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Ленина, д. 62, с. Майма, р-н Майминский) в  пользу общества с ограниченной ответственностью производственно-строительная  компания «СИБИРЬ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул. Чорос-Гуркина  Г.И., д. 74, пом. 18, г. Горно-Алтайск) судебные расходы по уплате государственной  пошлины в сумме 7728 (семь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью производственно- строительная компания «СИБИРЬ» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, ул.  Чорос-Гуркина Г.И., д. 74, пом. 18, г. Горно-Алтайск) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в сумме 20000 (двадцать тысяч) рублей.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в  Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) путем подачи жалобы через  Арбитражный суд Республики Алтай.  

Решение может быть обжаловано в порядке кассационного производства в срок,  не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если оно  было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если  арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Ф. Кириченко