59/2017-245640(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 443045, г.Самара, ул. Авроры,148, тел. (846) 226-56-17 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (Резолютивная часть) 

08 ноября 2017 года Дело № А55-3210/2017 

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Балькиной Л.С. при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1 

после перерыва - помощником судьи Хабибуллиной Л.Р.,  

рассмотрев в судебном заседании 08 ноября 2017 года дело по иску, заявлению Общества с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект", 

к Департаменту градостроительства городского округа Самара  

о взыскании неустойки в сумме 12483 руб. 84 коп. , 

по встречному иску Департаменту градостроительства городского округа Самара 

к Обществу с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект",  о признании недействительным одностороннего отказа от контракта и взыскании 294 043  

руб. 05 коп. при участии в заседании от истца – не участвовали, от ответчика – представитель ФИО2, 

Руководствуясь п. 2 ч. 1 ст. 148, 149, 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л:

Первоначальный исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью  "Чеб-Проект" о взыскании неустойки в сумме 12 483 руб. 84 коп. оставить без  рассмотрения.  

 Взыскать с Департамента градостроительства городского округа Самара в пользу  Общества с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект" расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 8202 руб., а также 17 000 руб. в счет возмещения  судебных расходов по оплате юридических услуг, в остальной части во взыскании  

расходов по оплате юридических услуг отказать. 

 Встречное исковое заявление Департамента градостроительства городского округа  Самара удовлетворить частично.  

 Признать недействительным односторонний отказ Общества с ограниченной  ответственностью «Чеб-Проект» от исполнения муниципального контракта от 28.06.2016   № КС-ПИР-0-0134-16 , оформленный письмом ( уведомлением) от 17.01.2017 № №  1701/2017.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект» в пользу  Департамента градостроительства городского округа Самара пени в сумме 61 775 руб. 92  коп.  

 В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать.  

 Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Чеб-Проект» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 7866 руб.  

 Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд,  г.Самара в течение месяца со дня принятия с направлением апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Самарской области.  

Судья / Л.С. Балькина