43/2019-77649(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ Р Е Ш Е Н И Е Дело № А43-100/2019 

 г. Нижний Новгород 15 апреля 2019 года 

 Арбитражный суд Нижегородской области в составе судьи Чепурных  Марии Григорьевны (вн. шифр 43-26), при ведении протокола судебного  заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в  судебном заседании дело по заявлению, уточненному в порядке статьи 49  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, общества с  ограниченной ответственностью «Жилстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) о признании незаконным отказа Министерства  строительства Нижегородской области от 01.11.2018 № 328-20624/18 и  обязании ответчика устранить нарушения прав, свобод и законных интересов  истца путем продления срока действия разрешения на строительство от  16.12.2013 г. сроком на 15 месяцев до 31.12.2019,  

 при участии представителей сторон: 

 от заявителя: ФИО2 (доверенность от 07.05.2018), временный  управляющий ФИО3 (паспорт, определение суда от 22.02.2019),  ФИО4 (доверенность от 05.04.2019),  

 от ответчика: ФИО5 (доверенность от 09.01.2019), 

 от третьих лиц: ФИО6 (доверенности от 25.05.2018, 26.04.2018),  ФИО7 (доверенность от 09.01.2019), ФИО8 (доверенность от  02.04.2018), ФИО9 (паспорт, протокол от 03.04.2019).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-182, 201, 319  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Заявленное требование общества с ограниченной ответственностью  «Жилстрой» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) удовлетворить.  

 Признать незаконным отказ Министерства строительства  Нижегородской области от 01.11.2018 № Исх-328-20624/18 и обязать  ответчика в течение 5 рбочих дней с даты изготовления настоящего решения  

суда в полном объеме устранить нарушения прав, свобод и законных  интересов истца путем продления срока действия разрешения на  строительство от 16.12.2013 г. № RU52303000-27/1455р сроком на 15 месяцев  до 31.12.2019.  

 В силу части 7 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решение обратить к немедленному исполнению.  

Взыскать с Министерства строительства Нижегородской области в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Жилстрой» 3000рублей  расходы по уплате государственной пошлины.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать  после вступления решения суда в законную силу.  

 Настоящее решение вступает в законную силу по истечении одного  месяца со дня принятия и может быть обжаловано в Первый арбитражный  апелляционный суд через Арбитражный суд Нижегородской области в  месячный срок со дня принятия решения.  

 Текст решения в полном объеме будет изготовлен в пятидневный срок.  

Судья М.Г.Чепурных