АРБИТРАЖНЫЙ СУД КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 156961, г. Кострома, ул. Долматова, д. 2 http://kostroma.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть 

«25» мая 2018 года по результатам рассмотрения дела № А31-11378/2017 по  исковому заявлению Администрации Пыщугского сельского поселения  Пыщугского муниципального района Костромской области (ИНН 4425001939,  ОГРН 1054460386023) к обществу с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Неострой» (ИНН 4401142480, ОГРН 1134401005485) о взыскании  25 367 рублей 79 копеек неустойки за нарушение условий муниципального  контракта, начисленную за период с 02.08.2014 по 29.09.2014, и 6 923 рубля 12  копеек процентов за пользование чужими денежными средствами,  

арбитражным судом первой инстанции в составе судьи Котина Алексея  Юрьевича,  

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, принято решение, суд  

Р Е Ш И Л:

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Неострой» (ИНН 4401142480, ОГРН 1134401005485) в пользу  Администрации Пыщугского сельского поселения Пыщугского муниципального  района Костромской области (ИНН 4425001939, ОГРН 1054460386023) 5159  рублей 55 копеек неустойки.  

В остальной части исковых требований отказать. Исполнительный лист выдать по вступлении решения в законную силу. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная  компания «Неострой» (ИНН 4401142480, ОГРН 1134401005485) в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 319 рублей 60 копеек.  

Ответчику предлагается добровольно уплатить в доход федерального бюджета  государственную пошлину в десятидневный срок со дня вступления в законную  силу решения суда в порядке, установленном в статье 333.18 Налогового кодекса  Российской Федерации и представить доказательства ее уплаты в арбитражный  суд.  

Исполнительный лист на взыскание государственной пошлины выдать по  истечении 10 дней со дня вступления в законную силу решения суда в случае  непредставления стороной сведений о ее добровольной уплате.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месячного срока со дня его принятия или в арбитражный суд  кассационной инстанции в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  решения в законную силу, при условии, что решение было предметом  рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  

апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Костромской области.  

Резолютивная часть решения

 объявлена в судебном заседании и приобщена к  делу.  

 Судья А. Ю. Котин