АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

656015, Барнаул, пр. Ленина, д. 76, тел.: (3852) 29-88-01 

http:// www.altai-krai.arbitr.ru, е-mail: a03.info@arbitr.ru  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А03-9103/2024

г. Барнаул

26 декабря 2024 года

Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Янушкевич С.В., при ведении протокола секретарем Осокиной Е.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Рабочее объединение строителей Газстрой», г. Барнаул, к обществу с ограниченной ответственностью «Авторитетгруз 22», г. Барнаул,  

о взыскании 84 575 руб. 00 коп. неустойки за период с 09.04.2024 по 26.07.2024, 

при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора - общества с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажная компания «Троя», ОГРН 

<

***>, г. Барнаул,  

при участии в судебном заседании представителей сторон: 

от истца: ФИО1, по доверенности № 1 от 09.01.2024, диплом № 048 от 28.05.2010, паспорт,  

от ответчика: ФИО2, по доверенности от 06.05.2024, диплом № 027 от 24.06.2015, паспорт (в режиме онлайн),  

от третьего лица: не явился, извещен, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 180-182 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Заявленные требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Авторитетгруз22», г. Барнаул (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), в пользу общества с ограниченной ответственностью «Рабочее объединение строителей Газстрой», г. Барнаул (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>),  

33 830 руб. 00 коп. неустойки, 3 383 руб. 00 коп. расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части в иске отказать. 

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Рабочее объединение строителей Газстрой», г. Барнаул (ОГРН: 

<

***>, ИНН: 

<

***>), справку на возврат государственной пошлины в сумме 3 980 руб. 00 коп., уплаченной по платежному поручению от 27.05.2024 № 780.  

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в апелляционную инстанцию – Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск в течение месяца со дня принятия решения.  

Судья С.В. Янушкевич