11111198_472165 

 

Арбитражный суд Липецкой области пл. Петра Великого д.7, г.Липецк, 398019 http://lipetsk.arbitr.ru, e-mail: info@lipetsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А36-7346/2022

г. Липецк

22 ноября 2022 г.

Арбитражный суд Липецкой области в составе судьи Никоновой Н.В., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Старцевой М.А., рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению  

 индивидуального предпринимателя Титова Сергея Васильевича (ОГРНИП  315482700004052, ИНН 482501962364)  

 к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания Троя»  (ОГРН 164827067085, ИНН 4825119131)  

 о взыскании неустойки по договору № 62 от 30.09.2020 за период с 21.09.2021 по  21.01.2022 в размере 711 501 руб. 20 коп.,  

при участии в судебном заседании: 

от истца: Пешкова М.А. - представитель по доверенности 48 АА 1362848 от  13.09.2018,  

от ответчика: не явился, 

Руководствуясь ст. ст. 110, 167 - 171 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Троя» (ОГРН 164827067085, ИНН 4825119131) в пользу индивидуального  предпринимателя Титова Сергея Васильевича (ОГРНИП 315482700004052, ИНН  482501962364) неустойки по договору № 62 от 30.09.2020 за период с 21.09.2021 по  21.01.2022 в размере 711 501 руб. 20 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная компания  Троя» (ОГРН 164827067085, ИНН 4825119131) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 17 230 руб.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Девятнадцатый арбитражный  апелляционный суд (г. Воронеж) через Арбитражный суд Липецкой области.  

 Судья Никонова Н.В.