Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

ул. Мира, д. 27, г. Ханты-Мансийск, 628011, тел. (3467) 95-88-71, сайт http://www.hmao.arbitr.ru 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А75-16086/2018

24 декабря 2018 г.

г. Ханты-Мансийск

 

Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в составе судьи  Инкиной Е.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества  с ограниченной ответственностью «Радужный» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>,  место нахождения: 625048, 

<

...>) к Управлению капитального строительства и ремонта администрации Березовского  района (ОГРН 

<

***>, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра. Березовский район,  пгт. Березово, ул. Первомайская, д. 10) о внесении изменений в контракт,  

третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора:  муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Хулимсунтская средняя  общеобразовательная школа (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения:  628156, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Березовский район, д. Хулимсунт,  мкр. 4-й, д. 34), Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа –  Югры (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, место нахождения: 628011, Ханты- Мансийский автономный округ – Югра, 

<

...>),  

с участием представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 22.10.2018, 

от ответчика – ФИО3 по доверенности от 01.11.2018 № 6, ФИО4 по  распоряжению от 25.10.2018,  

от третьих лиц – не явились, 

руководствуясь статьями 9, 16, 64, 65, 71, 167, 168, 169, 170, 173, 176, 180, 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

исковые требования общества с ограниченной ответственностью «Радужный»  удовлетворить.  

Изменить пункты 3.2, 18.2 муниципального контракта на выполнение работ  по строительству объекта: «Образовательно-культурный комплекс в д. Хулимсунт  Березовского района ХМАО – Югры» от 23.10.2015 № 73/15, заключенного между  обществом с ограниченной ответственностью «Радужный» и Управлением капитального  строительства и ремонта администрации Березовского района, изложив их в следующей  редакции:  

«3.2. Окончание выполнения работ по контракту устанавливается контрактом  25 декабря 2019 года.  

18.2. Контракт считается заключенным и вступает в силу со дня его подписания  сторонами и действует до 25 декабря 2019 года. С 26 декабря 2019 года обязательства  сторон по контракту прекращаются, за исключением обязательств по возмещению  убытков и выплате неустойки».  

Настоящее решение может быть обжаловано в Восьмой арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной  жалобы. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Ханты-Мансийского  автономного округа - Югры.  

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в суд  кассационной инстанции при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал  в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Инкина