﻿ 39_10759025 

Арбитражный суд Московской области   107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-80519/20

17 марта 2021 года

г.Москва

 

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Е.А. Морозовой, при ведении протокола судебного заседания секретарем Д.А. Михайловым, 

рассмотрел в судебном заседании дело по первоначальному иску ООО "Корпорация  Телевик Инжиниринг" (ИНН 7717756851, ОГРН 1137746576230) к ООО "РСТ-генподряд"  (ИНН 7728336898, ОГРН 1167746380713) о взыскании задолженности по Договору подряда  от 20.01.2020 № 2 – РСТ-генподряд в размере 1 666 007 рублей 67 копеек, процентов за  неправомерное удержание денежных средств за период с 09.06.2020 по 17.11.2020 в размере  32 478 рублей 05 копеек,  

по встречному иску ООО "РСТ-генподряд" к ООО "Корпорация Телевик Инжиниринг" о  взыскании неустойки за просрочку выполнения работ по Договору подряда № 2-РСТ- генподряд от 20.01.202, в размере 282 303 руб. 02 коп., процентов по ст. 395 ГК РФ в размере  83 590 руб. 77 коп.,  

при участии в заседании: согласно протоколу 

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 216 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с ООО "РСТ-генподряд" в пользу ООО "Корпорация Телевик Инжиниринг"  долг в размере 1 666 007 руб. 67 коп., проценты в размере 32 478 руб. 05 коп., расходы по  уплате государственной пошлины в размере 29 985 руб.  

 Встречные исковые требования удовлетворить. 

 Взыскать с ООО "Корпорация Телевик Инжиниринг" в пользу ООО "РСТ-генподряд"  неустойку в размере 264 659 руб. 09 коп., проценты в размере 111 326 руб. 48 коп., расходы  по уплате государственной пошлины в размере 10 520 руб.  

 Возвратить пользу ООО "РСТ-генподряд" из средств федерального бюджета излишне  уплаченную государственную пошлину по платежному поручению № 222 от 05.02.2021 в  размере 3 975 руб.  

 В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции  обжалуемого решения.  

Судья Е.А. Морозова