9074/2017-219356(1) 

 АРБИТРАЖНЫЙ СУД НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть Дело № А43-37806/2017 

г.Нижний Новгород 25 декабря 2017 года  Арбитражный суд Нижегородской области в составе:  

судьи Беляниной Евгении Владимировны (шифр 37-1603), при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Куприяновой А.А., рассмотрев в судебном заседании дело 

по иску общества с ограниченной ответственностью "Перфект плюс" (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к Администрации Починковского сельсовета Починковского муниципального района  Нижегородской области (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о внесении изменений в муниципальный контракт от 04.07.2017 № 712847, при участии 

от истца (до перерыва): ФИО1 (доверенность от 14.12.2017 со сроком  действия до 31.12.2018),  

от ответчика: не явился; ходатайство о рассмотрении дела в его отсутствие, 

в судебном заседании 18.12.2017 объявлялся перерыв в порядке статьи 163 Арбитражного  процессуального кодекса РФ до 25.12.2017,  

руководствуясь статьями 110, 167-171, 180, 319 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Изменить условия муниципального контракта от 04.07.2017 № 712847,  заключенного между Администрацией Починковского сельсовета Починковского  муниципального района Нижегородской области (ОГРН 

<

***>, ИНН  

5227005764) и обществом с ограниченной ответственностью "Перфект плюс" (ОГРН  1163525060973, ИНН 3525370470), в части раздела 3 «Место, время, условия, начальный и  конечный сроки выполнения работ»: первое предложение пункта 3.6 муниципального  контракта от 04.07.2017 № 712847 изложить в следующей редакции: «Конечный срок  выполнения работ в соответствии с настоящим контрактом - не позднее 31 декабря 2017  года».  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия. Решение может быть обжаловано в порядке, установленном статьей 181  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через принявший  решение арбитражный суд первой инстанции.  

В соответствии с частью 2 статьи 176 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации решение в полном объеме будет изготовлено в течение пяти дней.  При этом дата изготовления решения в полном объеме считается датой принятия решения.  

Судья Е.В.Белянина