АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А15-4993/2018

28 мая 2019 г.

г. Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Ахмедовой Г.М., при  ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной  ответственностью "АРЭМ" к государственному казенному учреждению Республики  Дагестан "Управление автомобильных дорог Республики Дагестан" об обязании  исполнить обязательства по дофинансированию остатка работ по государственным  контрактам № 159/15-РЕК/Р от 26.10.2015 и № 92/16-РЕКР/Р от 05.08.2016 в размере  321896845 руб., перечислив на счет ООО "АРЭМ", о взыскании 57292155 руб.  задолженности за выполненные работы, 3323000 руб. штрафа, 17596791,14 руб.  неустойки (пени), 34452480,01 руб. убытков от вынужденного простоя дорожно -  строительной техники из-за недофинансирования,  

руководствуясь статьями 49, 110, 150, 167, 170, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд   

РЕШИЛ:

принять уточнения исковых требований общества с ограниченной ответственностью  "АРЭМ" от 04.04.2019 в части увеличения суммы неустойки (пени) до 2913783,52 руб.  

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ"  удовлетворить.  

Взыскать с государственного казенного учреждения Республики Дагестан  "Управление автомобильных дорог Республики Дагестан" (ОГРН 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" (ОГРН 

<

***>)  57292155 руб. основного долга и 2913783,52руб. неустойки (пени).  

Принять отказ общества с ограниченной ответственностью "АРЭМ" от остальной  части исковых требований, производство по делу в этой части прекратить.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. 

Решение суда вступает в силу в месячный срок со дня его принятия и может быть  обжаловано в тот же срок в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд г. Ессентуки  через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

 Судья Г.М. Ахмедова