АРБИТРАЖНЫЙ СУД СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

620000, 

<

...> стр. 1,

www.ekaterinburg.arbitr.ru e-mail: info@ekaterinburg.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А60-73134/2025

12 апреля 2026 года

г. Екатеринбург

 

Резолютивная часть решения объявлена 31 марта 2026 года

Полный текст решения изготовлен 12 апреля 2026 года

Арбитражный суд Свердловской области в составе судьи А.С. Дёминой , при ведении протокола судебного заседания помощником судьи А.В. Исаевой, рассмотрел в судебном заседании дело №А60-73134/2025

по иску ООО ТАГИЛ-ГЕО (ИНН 6623095594, ОГРН 1136623005760)

к АО ГАЗМОНТАЖ (ИНН 6660124765, ОГРН 1026604958181)

о взыскании 12 426 924,91 руб.,

при участии в судебном заседании

от истца: ФИО1, представитель по доверенности от 30.12.2025;

от ответчика: ФИО2, представитель по доверенности 05.12.2025

Лица, участвующие в деле, о времени и месте рассмотрения заявления извещены надлежащим образом, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на сайте суда.

Лицам, участвующим в деле, процессуальные права и обязанности разъяснены. Отводов суду не заявлено.

ООО ТАГИЛ-ГЕО обратился в Арбитражный суд Свердловской области с иском к АО ГАЗМОНТАЖ о взыскании 12 426 924,91 руб.

Определением от 09.12.2025 дело назначено к судебному разбирательству.

От ответчика 14.01.2026 поступил отзыв на иск.

От ответчика 19.01.2026 возражения против рассмотрения дела в отсутствие ответчика.

От истца 26.01.2026 поступило ходатайство об уточнении иска, просит:

1.	Взыскать с ответчика стоимость выполненных работ по Договорам подряда в размере 10 645 272,00 руб. (Десять миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек).

2.	Взыскать с ответчика проценты в размере 1 098 591,94 руб. (Один миллион девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто один рубль 94 копейки) в соответствии с ст. 395 ГК РФ за период по 26.01.2026 г.

3.	Взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ на сумму долга в размере 10 645 272,00 руб. (Десять миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек) начиная с 27.01.2026 г. по дату фактической уплаты задолженности.

Взыскать с Ответчика расходы по госпошлине в сумме 349 269,00 руб.

От истца 26.01.2026 поступило ходатайство о рассмотрении дела в отсутствии представителя.

Уточнение иска от 26.01.2026 принято судом на основании ст.49 АПК РФ.

В предварительном судебном заседании суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное заседание вопросов, с учетом мнения присутствующих в судебном заседании представителей лиц, участвующих в деле, суд признал дело подготовленным к судебному разбирательству.

Определением от 26.01.2026 дело назначено к судебному разбирательству.

От истца 04.02.2026 поступило ходатайство об уточнении иска, просит:

1. Взыскать с ответчика стоимость выполненных работ по Договорам подряда в размере 10 645 272,00 руб. (Десять миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек).

2. Взыскать с ответчика проценты в размере 1 098 591,94 руб. (Один миллион девяносто восемь тысяч пятьсот девяносто один рубль 94 копейки) в соответствии с ст. 395 ГК РФ за период по 26.01.2026 г.

3. Взыскать с Ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со ст. 395 ГК РФ на сумму долга в размере 10 645 272,00 руб. (Десять миллионов шестьсот сорок пять тысяч двести семьдесят два рубля 00 копеек) начиная с 27.01.2026 г. по дату фактической уплаты задолженности.

4. Взыскать с Ответчика расходы по госпошлине в сумме 349 269,00 руб.

От истца 04.02.2026 поступили возражения на отзыв.

От ответчика 04.03.2026 поступили дополнения к отзыву.

В судебном заседании 31.03.2026 уточнение иска принято судом на основании ст.49 АПК РФ.

Ответчик заявил о применении ст. 401 ГК РФ.

Рассмотрев материалы дела, арбитражный суд

установил:

Как следует из материалов дела, между истцом (субподрядчик) и ответчиком (подрядчик) заключено 4 договора (далее – договоры):

1) Договор подряда №159/2024 от 18.03.2025 на выполнение инженерных изысканий.

В соответствии с п. 1.1.	Исполнитель поручает, а Соисполнитель обязуется по заданию Исполнителя выполнить комплекс инженерных изысканий в составе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания, для целей последующего согласования места размещения объектов капитальною строительства с уполномоченными органами местного самоуправления, владельцами инженерных коммуникаций и линейных объектов, владельцами смежных земельных участков, оформление прав па земельные участки на период строительства и разработку рабочей документации по Объектам капитального строительства, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему договору.

Место нахождения объектов, виды, объем, перечень работ по Объектам капитального строительства определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

В соответствии с п. 2.1.	Срок начала выполнения работ - с даты подписания настоящего о договора.

Срок окончания выполнения работ-45 рабочих дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 2.2.	Сроки выполнения работ в отношении Объекта капитального строительства определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

В соответствии с п. 3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определена сторонами в размере 1 600 000,00 (один миллион шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

В соответствии с п.4.1. Оплата выполненных работ осуществляет путем перечисления денежных средств на отдельный счет Соисполнителя в -течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

2) Договор подряда 160/2024 от 19.12.2024

В соответствии с п. 1.1, Исполнитель поручает, а Соисполнитель обязуется по заданию Исполнителя выполнить комплекс инженерных изысканий в составе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания. для целей последующего согласования места размещения объектов капитального строительства с уполномоченными органами местного самоуправления, владельцами инженерных коммуникаций и линейных объектов, владельцами смежных земельных участков, оформление прав на земельные участки на период строительства и разработку рабочей документации по Объектам капитального строительства, перечисленным в Приложении .V» I к настоящему договору.

Место нахождения объектов, виды, объем, перечень работ по Объектам капитального строительства определяются Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

В соответствии с п. 2.1,	Срок начала выполнения работ с даты подписания настоящего договора.

Срок окончания выполнения работ - 115 рабочих дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 2.2.	Сроки выполнения работ в отношении Объекта капитального строительства определяются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Договору).

В соответствии с п. 3.1. Общая стоимость работ но настоящему договору определена сторонами в размере 2 700 ООО (два миллиона семьсот тысяч)рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

В соответствии с п. 4.1.	Оплата выполненных работ осуществляет путем перечисления денежных средств па 01 дельный счет Соисполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

3) Договор подряда 161/2024 от 23.12.2024

В соответствии с п. 1.1.	Исполнитель поручает, а Соисполнитель обязуется но заданию Исполнителя выполнить комплекс инженерных изыскании в составе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические

изыскания. для целей последующею согласования места размещения объектов капитального строительства с уполномоченными органами местного самоуправления, владельцами инженерных коммуникаций и линейных объектов, владельцами смежных земельных участков, оформление прав на

земельные участки на период строительства и разработку рабочей документации по Объектам капитального строительства, перечисленным в Приложении X? I к настоящему договору.

Места нахождения обметов, виды, объем, перечень работ по Объектам капитального строительства определяются Техническим заданием (11риложснис X» I к настоящему Договору).

В соответствии с п. 2.1.	Срок начала выполнения работ с даты подписания настоящего договора.

Срок окончания выполнения работ - 70 рабочих дней с даты подписания договора.

В соответствии с п. 3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определена сторонами в размере 4 170 000,00 руб.

В соответствии с п. 4.1.	Оплата выполненных работ осуществляет путем перечисления денежных средств на отдельный счет Соисполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

4) Договор подряда 162/2024 от 19.12.2024

В соответствии с п. 1.1.	Исполнитель поручает, а Соисполнитель обязуется но заданию Исполнителя выполнить комплекс инженерных изысканий в составе: инженерно-геодезические, инженерно-геологические изыскания. для целей последующего согласования места размещения объектов капитального строительства с уполномоченными органами местного самоуправления, владельцами инженерных коммуникации и линейных объектов, владельцами смежных земельных участков, оформление прав па земельные участки на период строительства и разработку

рабочей документации но Объектам капитальною строительства, перечисленным в Приложении № 1 к настоящему договору.

Место нахождение объектов, виды, объем, перечень работ по Объектам капитального строительства определяются Техническим заданием (Приложение № I к настоящему Договору).

В соответствии с п. 2.1.	Срок начала выполнения работ - с даты подписания настоящего договора. Срок окончания выполнения работ-85 рабочих дней с даты подписания договора,

В соответствии с п. 3.1. Общая стоимость работ по настоящему договору определена сторонами в размере 3 054 000 (три миллиона пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен.

В соответствии с п. 4.1.	Оплата выполненных работ осуществляет путем перечисления денежных средств на отдельный счет Соисполнителя в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ.

Проанализировав условия представленных договоров, суд пришел к выводу, что по своей правовой природе данные договоры являются договорами подряда. Соответственно, правоотношения сторон по данным договорам регулируются нормами гл. 37 ГК РФ, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации.

В соответствии с п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Материалами дела подтверждается, что истцом по вышеназванным договорам выполнены работы следующей стоимостью:

К договору №159/2024 представлены: акт №22 от 10.06.2025 на сумму 820 000,00 РУБ., акт №264 от 02.07.2025 на сумм 780 000,00 руб. акты подписаны сторонами без возражений. Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2025 – 05.09.2025 на сумму 1 600 000,00 руб., подписанный со стороны истца.

К договору 160/2024 представлены: акт №221 от 10.06.2025 на сумму 1 400 000,00 руб., акт №316 от 20.08.025 на сумму 1 300 000,00 руб. акты подписаны сторонами без возражений. Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2025 – 05.09.2025 на сумму 2 700 000,00 руб., подписанный со стороны истца.

К договору 161/2024 представлены: акт № 217 от 10.06.2025 на сумму 240 000,00 руб., акт № 218 от 10.06.2025 на сумму 500 000,00 руб., акт №220 от 10.06.2025 на сумму 240 000,00 руб., акт №201 от 27.05.2025 на сумму 930 000,00 руб., акт №202 от 27.05.2025 на сумму 400 000,00 руб., акт №203 от 27.05.2025 на сумму 670 000,00 руб., акт №204 от 7.05.2025 на сумму 480 000,00 руб., акт №205 от 27.05.2025 на сумму 440 000,00 руб., акт №219 от 10.06.2025 на сумму 270 000,00 руб. акты подписаны сторонами без возражений. Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2025 – 05.09.2025 на сумму 4 170 000,00 руб., подписанный со стороны истца.

К договору 162/2024 представлены: акт № 200 от 27.05.2025 на сумму 850 000,00 руб., акт №199 от 27.05.2025 на сумму 1 57 000,00 руб., акт №216 от 10.06.2025 на сумму 627 000,00 руб., акты подписаны сторонами без возражений. Акт сверки взаимных расчетов за период: 01.01.2025 – 05.09.2025 на сумму 3 054 000,00 руб., подписанный со стороны истца.

Приемка ответчиком выполненных работ влечет возникновение обязанности по их оплате (ст. 711, 753 Гражданского кодекса Российской Федерации, пункт 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда").

Согласно п. 1 ст. 709 Гражданского кодекса Российской Федерации в договоре подряда указываются цена подлежащей выполнению работы или способы ее определения.

В силу п. 1 ст. 711 Гражданского кодекса Российской Федерации, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

Вместе с тем, ответчиком заявлены возражения относительно суммы основного долга с учетом начисленной истцу неустойки за просрочку выполнения работ.

Как поясняет ответчик, при исполнении договоров подряда на выполнение инженерных изысканий № 159/2024 от 18.03.2025 г., № 160/2024 от 19.12.2024 г., № 161/2024 от 23.12.2024 г., № 162/2024 от 19.12.2024 г. истец допустил нарушение сроков выполнения работ, что подтверждается актами № 222 от 10.06.2025 г, № 264 от 02.07.2025, № 316 от 20.08.2025, № 201 от 27.05.2025, № 202 от 27.05.2025, № 203 от 27.05.2025, № 204 от 27.05.2025, № 205 от 27.05.2025, № 217 от 10.06.2025, № 218 от 10.06.2025, № 219 от 10.06.2025, № 220 от 10.06.2025, № 199 от 27.05.2025, № 200 от 27.05.2025, № 216 от 10.06.2025 соответственно.

Пунктом 7.5. договоров подряда установлена неустойка за нарушение сроков выполнения работ в размере 0,2 % от стоимости невыполненных в срок работ по договорам за каждый день просрочки. Неустойка начисляется по дату фактического выполнения работ.

В соответствии с пунктом 7.5.1 договоров неустойка может быть удержана Подрядчиком в одностороннем порядке из суммы, подлежащей оплате Субподрядчику за выполненные работы.

Ответчик сообщает суду, что истцу была направлена претензия № 1523 от 29.12.2025 г. с указанием, что сумма начисленной неустойки будет удержана при оплате работ в соответствии с пунктом 7.5.1. договоров.

По расчету ответчика неустойка за нарушение сроков выполнения работ по договорам составляет

Договор подряда №, дата

Сумма неустойки, в руб.

№ 159/2024 от 18.03.25

91920,00

№ 160/2024 от 19.12.24

169000,00

№ 161/2024 от 23.12.24

443660,00

№ 162/2024 от 19.12.24

213012,00

Всего:

917592,00

С учетом данных доводов ответчика, истец уточнил сумму исковых требований, уменьшив сумму требований. Уточнение иска принято судом на основании ст.49 АПК РФ.

Согласно статье 410 ГК РФ для зачета необходимо и достаточно заявления одной стороны. Для прекращения обязательств заявление о зачете должно быть доставлено соответствующей стороне или считаться доставленным по правилам статьи 165.1 ГК РФ (пункт 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 11.06.2020 № 6 "О некоторых вопросах применения положений Гражданского кодекса Российской Федерации о прекращении обязательств" (далее – постановление Пленума № 6).

В пункте 7 информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 29.12.2001 № 65 "Обзор практики разрешения споров, связанных с прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований" разъяснено, что статья 410 ГК РФ не требует, чтобы предъявляемое требование вытекало из того же обязательства или из обязательств одного вида.

В силу пункта 12 постановления Пленума № 6 критерий однородности соблюдается при зачете требования по уплате основного долга на требование об уплате неустойки, процентов или о возмещении убытков.

С учетом произведенного зачета на сумму неустойки за просрочку выполнения работ, задолженность по договору № 159/2024 от 18.03.2025 составляет 1 517 680 руб., по договору № 160/2024 от 19.12.2024 составляет 2 533 600 руб., по договору №161/2024 от 23.12.2024 составляет 3 734 680 руб., по договору №162/2024 от 19.12.2024 составляет 2 859 312 руб.

Истец также просит взыскать с ответчика проценты за пользование чужими денежными средствами в сумме 1 098 591,94 руб., с продолжением начисления процентов до фактического исполнения обязательства по оплате суммы долга.

Согласно правилам статьи 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.

В соответствии с пунктом 48 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 N 7 проценты за пользование чужими денежными средствами по требованию истца взимаются по день уплаты этих средств кредитору. Одновременно с установлением суммы процентов, подлежащих взысканию, суд при наличии требования истца указывает в резолютивной части решения на взыскание процентов до момента фактического исполнения обязательства (пункт 3 статьи 395 ГК РФ).

Ответчик возражает против взыскания процентов по 395 Г РФ, указывает, что в действиях ответчика отсутствует вина в неисполнении обязанности по уплате выполненных работ, при этом в отзыве ссылается на то, что во исполнение поручения Президента РФ и Постановления Правительства РФ № 1547 от 13.09.2021 г. Указом Губернатора Свердловской области № 775-УГ от 29.12.2021 г. утверждена региональная программа газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Свердловской области на 2021 - 2030 г. (далее - программа догазификации). Единым оператором догазификации (ЕОГ) является ООО «Газпром газификация» (Распоряжение Правительства РФ от 15.12.2021 № 3603-р). Программа догазификации реализуется за счет средств ЕОГ. Реализацию программы догазификации на территории Свердловской области осуществляет региональный оператор газификации - АО «ГАЗЭКС» (Распоряжение Губернатора Свердловской области № 117-РГ от 05.08.2021 г.).

Между ООО «Газпром газификация» и АО «ГАЗЭКС» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1550 «Об утверждении правил взаимодействия единого оператора газификации, регионального оператора газификации, органов государственной власти субъектов РФ, органов публичной власти федеральных территорий, газотранспортных организаций, а также газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций» (далее -Постановление № 1550) заключен договор о финансировании мероприятий по технологическому присоединению № У/447-2021/Ф-05-222/2021 от 28.12.2021 г. В целях реализации программы догазификации АО «ГАЗЭКС» заключило с АО «Газмонтаж» Договоры подряда № У/95-2025 от 07.03.2025 г., № У/583-2024 от 26.11.2024, № У/582-2024 от 26.11.2024, № У/581-2024 от 26.11.2024 (далее договоры с АО «ГАЗЭКС»). Договоры с истцом являются договорами субподряда, заключены во исполнение договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению № У/447-2021/Ф-05-222/2021 от 28.12.2021 г. и договоров подряда с АО «ГАЗЭКС», что следует из преамбулы Договора, а также приложения № 3 к нему. Расчеты по договорам в рамках программы догазификации осуществляются с использованием отдельных счетов при обязательном банковском сопровождении. Истец осуществляет расчеты по Договору с отдельного расчетного счета. Учитывая, что все расчеты в адрес соисполнителей, субподрядчиков и поставщиков в рамках программы догазификации осуществляются за счет целевых средств и подвержены мониторингу, у АО «Газмонтаж» отсутствует возможность производить платежи, применяя иные банковские счета. В связи с задержкой финансирования на указанном расчетном счете отсутствуют денежные средства. АО «Газмонтаж» не имеет возможности своевременно оплатить выполненные работы по независящим от него причинам (задержка финансирования). Таким образом, по мнению ответчика, не имеется вины АО «Газмонтаж» и, следовательно, есть основания для освобождения ответчика от ответственности по статье 395 ГК РФ.

Суд не может согласиться с данными доводами ответчика в виду следующего.

Заключенный между истцом и ответчиком договор не содержит специального условия об оплате выполненных работ при условии поступления денежных средств от регионального оператора (статья 157 ГК РФ), третьи лица не являются сторонами по договору, заключенному между истцом и ответчиком.

Статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» (далее – Закон о газоснабжении) предусмотрено, что развитие газификации территорий Российской Федерации осуществляется единым оператором газификации, региональным оператором газификации совместно с органами государственной власти субъекта Российской Федерации, органами публичной власти федеральных территорий.

Порядок взаимодействия указанных лиц, а также газотранспортных организаций и газораспределительных организаций, привлекаемых единым оператором газификации или региональным оператором газификации, при реализации мероприятий межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций утверждается федеральными органами государственной власти в области газоснабжения (абзац 11 части 2 статьи 8 Закона о газоснабжении).

Как следует из пунктов 5, 6 и 10 Правил взаимодействия названных выше лиц, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.09.2021 № 1550, финансирование мероприятий по технологическому присоединению в рамках газификации на территории Российской Федерации, реализуемых газораспределительными организациями, может осуществляться как единым оператором газификации, так и региональным оператором газификации путем заключения соответствующих гражданско-правовых договоров по выбору газораспределительной организации (договора о финансировании мероприятий по технологическому присоединению, инвестиционного договора по выполнению указанных мероприятий либо иного гражданско-правового договора).

Договоры заключены между истцом и ответчиком

Согласно пункту 1 статьи 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 420 ГК РФ к обязательствам, возникшим из договора, применяются общие положения об обязательствах.

По общему правилу, предусмотренному пунктом 3 статьи 308 ГК РФ обязательство не создает прав и обязанностей для лиц. не участвующих в нем в качестве сторон (для третьих лиц). Договор создает права и обязанности лишь для лиц, заключивших его.

На основании вышеизложенного, ответчик не вправе ссылаться на третьих лиц, не исполнивших обязательство, в том числе относительно обязанности по оплате выполненных истцом и принятых без замечаний ответчиком работ.

При таких обстоятельствах, истцом правомерно начислены проценты за пользование чужими денежными средствами.

Расчет процентов за пользование чужими денежными средствами, приведенный в иске, судом проверен и признан верным.

Таким образом, требование о взыскании процентов по 395 ГК РФ подлежит удовлетворению в полном объеме с учетом утонения иска:

1) по договору № 159/2024 от 18.03.2025: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.06.2025 по 26.01.2026 в сумме 148 260 руб. 11 коп. Проценты за пользование чужими денежными средствами надлежит начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 27.01.2026, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды.

2) по договору № 160/2024 от 19.12.2024: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.06.2025 по 26.01.2026 в сумме 220 094 руб. 60 коп. Проценты за пользование чужими денежными средствами надлежит начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 27.01.2026, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды.

3) по договору №161/2024 от 23.12.2024: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.06.2025 по 26.01.2026 в сумме 412 012 руб. 48 коп. Проценты за пользование чужими денежными средствами надлежит начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 27.01.2026, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды.

4) по договору №162/2024 от 19.12.2024: проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.06.2025 по 26.01.2026 в сумме 318 224 руб. 75 коп. Проценты за пользование чужими денежными средствами надлежит начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 27.01.2026, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды.

На основании ст.110 АПК РФ с ответчика в пользу истца подлежит взысканию госпошлина в сумме 342 439 руб.

В связи с уменьшением исковых требований надлежит возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Тагил-ГЕО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 6830 руб.

Руководствуясь ст.110, 167-170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковые требования удовлетворить.

Взыскать с акционерного общества "Газмонтаж" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Тагил-ГЕО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 11 743 863,94 руб., в том числе:

1) по договору № 159/2024 от 18.03.2025: долг в сумме 1 517 680 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.06.2025 по 26.01.2026 в сумме 148 260 руб. 11 коп. Проценты за пользование чужими денежными средствам начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 27.01.2026, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды.

2) по договору № 160/2024 от 19.12.2024: долг в сумме 2 533 600 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 25.06.2025 по 26.01.2026 в сумме 220 094 руб. 60 коп. Проценты за пользование

чужими денежными средствам начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 27.01.2026, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды.

3) по договору №161/2024 от 23.12.2024: долг в сумме 3 734 680 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.06.2025 по 26.01.2026 в сумме 412 012 руб. 48 коп. Проценты за пользование

чужими денежными средствам начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 27.01.2026, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды.

4) по договору №162/2024 от 19.12.2024: долг в сумме 2 859 312 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 06.06.2025 по 26.01.2026 в сумме 318 224 руб. 75 коп. Проценты за пользование

чужими денежными средствам начислять и взыскивать до фактического исполнения денежного обязательства по оплате суммы долга, начиная с 27.01.2026, по ключевой ставке ЦБ РФ, действовавшей в соответствующие периоды.

А также в возмещение расходов по уплате государственной пошлины, понесенных при подаче иска, денежные средства в сумме 342 439 руб.

2. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Тагил-ГЕО" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) из федерального бюджета государственную пошлину в размере 6830 руб., уплаченную по платежному поручению №386 от 01.12.2025 (в составе суммы 349 269 руб.).

3. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда в сети «Интернет» https://ekaterinburg.arbitr.ru.

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда https://17aas.arbitr.ru.

4. В соответствии с ч. 3 ст. 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией суда можно ознакомиться в сервисе «Картотека арбитражных дел» в карточке дела в документе «Дополнение».

В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с уведомлением о вручении.

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи исполнительного листа будет размещена в карточке дела «Дополнение».

Судья	А.С. Дёмина