1 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ МАРИЙ ЭЛ  424002, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Ленинский проспект 40  

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

РЕШЕНИЕ

 арбитражного суда первой инстанции (резолютивная часть) 

«

Дело № А38-4276/2023

г. Йошкар-Ола

17» июня 2024 года

Арбитражный суд Республики Марий Эл  

в лице судьи Волкова А.И. 

при ведении протокола судебного заседания секретарём Ефремовой А.А.  рассмотрел в открытом судебном заседании дело  

по иску муниципального образования «Юринский муниципальный район» Республики Марий Эл в лице администрации Юринского муниципального района  Республики Марий Эл  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью «Техстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании неосновательного обогащения и неустойки 

и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Техстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к муниципальному образованию «Юринский муниципальный район» Республики Марий Эл в лице администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл  

о признании незаконным одностороннего отказа от исполнения контракта  

третьи лица федеральное бюджетное учреждение «Федеральный центр строительного контроля», общество с ограниченной ответственностью «Научно-проектная организация «Проектор», автономное учреждение Республики Марий  Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»,  

Прокурор Республики Марий Эл с участием представителей: 

от истца – ФИО1 по доверенности, ФИО2, глава администрации  Юринского муниципального района, ФИО3 по доверенности,  

от ответчика – не явился, извещен по правилам статьи 123 АПК РФ,  

от третьего лица ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» – не явилось, заявило о рассмотрении дела в его отсутствие,  

от третьего лица ООО «Научно-проектная организация» «Проектор» - не явилось, извещено по правилам статьи 123 АПК РФ,  

от третьего лица АУ Республики Марий Эл «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий» - не  явилось, извещено по правилам статьи 123 АПК РФ,  

от Прокурора Республики Марий Эл – ФИО4 по доверенности, 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 АПК РФ, арбитражный суд 

РЕШИЛ:

1. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу муниципального образования  «Юринский муниципальный район» Республики Марий Эл в лице администрации Юринского муниципального района Республики Марий Эл неосновательное  обогащение в сумме 9 308 780 руб. 33 коп., неустойку в размере 1 584 560 руб.  45 коп., всего 10 893 340 руб. 78 коп.  

В остальной части иска отказать. 

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Техстрой»  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в сумме 77 467 руб.  

3. В удовлетворении встречного искового заявления общества с ограниченной ответственностью «Техстрой» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) о  признании незаконным одностороннего отказа от исполнения контракта отказать.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в  Первый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Республики  Марий Эл.  

Судья А. И. Волков