АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А32-9444/2024

23 апреля 2024 г.

г. Краснодар

 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Семененко Н.В. 

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176, 201 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Краснодарского края  

РЕШИЛ:

Признать отказ Департамента архитектуры и градостроительства администрации  муниципального образования город Краснодар от 16.02.2024 г. № 29/2234-1 в продлении  Обществу с ограниченной ответственностью «ЮСИ МОЛ» (ИНН 

<

***>)  разрешения на строительство от 23.11.2020 № 23-RU 23306000-5729-2020, незаконным,  как несоответствующий Градостроительному кодексу Российской Федерации.  

Обязать Департамент архитектуры и градостроительства администрации  муниципального образования город Краснодар внести изменения в разрешение на  строительство объекта: «Многофункционального центра в районе шоссе Ближний  Западный обход, г. Краснодар» на земельном участке с кадастровым номером  23:43:0118001:8109 от 23.11.2020 № 23306000-5729-2020, продлить срок действия  разрешения на строительство объекта: «Многофункционального центра в районе шоссе  Ближний Западный обход, г. Краснодар» на земельном участке с кадастровым номером  23:43:0118001:8109 от 23.11.2020 № 23306000-5729-2020 сроком до 23.12.2024 года.  

Взыскать с Департамента архитектуры и градостроительства администрации  муниципального образования город Краснодар (ИНН 

<

***>) в пользу общества с  ограниченной ответственностью «ЮСИ МОЛ» (ИНН 

<

***>) расходы на оплату  государственной пошлины в размере 3 000 руб.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «ЮСИ МОЛ» (ИНН  

<

***>) справку на возврат государственной пошлины в размере 2 000 руб.,  уплаченной по платежному поручению № 24 от 16.02.2024.  

В силу ст. 182 АПК РФ решение суда обратить к немедленному исполнению. 

Данное решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной  инстанции в течение месяца со дня его принятия, в арбитражный суд кассационной  инстанции - в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу, если  такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной  инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

 Судья Н.В. Семененко