Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Резолютивная часть решения

22 февраля 2019 года           Дело № А56-163177/2018

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи Корчагиной Н.И.,

рассмотрев в порядке упрощенного производства дело по иску:

истец: Индивидуальный предприниматель ФИО1 (адрес:  117218, 

<

...>, ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>);

ответчик: Акционерное общество Строительный концерн «Инжиниринг, Проектирование, Строительство» (адрес: 188660, п. Бугры, Ленинградская обл., ул. Шоссейная, д. 33-А, пом. 203, ИНН: 

<

***>, ОГРН:  

<

***>);

третье лицо: ФИО2 (адрес: 107076, 

<

...>)

о взыскании неустойки, штрафа, судебных расходов на оплату услуг представителя, госпошлины,

руководствуясь статьями 110, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации

решил:

Взыскать с акционерного общества Строительный концерн «Инжиниринг, Проектирование, Строительство» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 118 365 руб. – неустойку по договору № 15-5606-14 от 15.12.2014, 59 182 руб. 50 коп. – штраф, 20 000 руб. – судебные расходы на оплату услуг представителя, 6 326 руб. – расходы по уплате государственной пошлины.

Возвратить индивидуальному предпринимателю ФИО1 излишне уплаченные 908 руб. государственной пошлины по платежному поручению № 97 от 18.12.2018.

Выдать справку индивидуальному предпринимателю ФИО1 на возврат государственной пошлины.

Решение

 подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение пятнадцати дней со дня принятия.

Судья Корчагина Н.И.