85/2018-185214(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ-ЧУВАШИИ 428000, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект Ленина, 4 

http://www.chuvashia.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е  резолютивная часть

Дело № А79-5219/2018

г. Чебоксары

29 октября 2018 года

Арбитражный суд в составе: судьи Васильева Е.В.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Михайловой А.В.,  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  

общества с ограниченной ответственностью "МТХ групп", ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>, 429950, 

<

...>,  

к обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания  "Стройсфера", ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, 428037, 

<

...>,  

о взыскании неустойки и штрафа, 

с участием в деле третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований  относительно предмета спора, ФИО1,  

при участии: 

от истца - ФИО2 по доверенности от 30.03.2018,  третьего лица ФИО1 (участвовал до перерыва в судебном заседании),  

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 150, статьями 110, 167 – 170  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

принять отказ общества с ограниченной ответственностью "МТХ Групп" от  иска в части взыскания штрафа. Производство по делу в указанной части  прекратить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Стройсфера" в пользу общества с ограниченной ответственностью  "МТХ групп" 24913 (Двадцать четыре тысячи девятьсот тринадцать) руб. 35 коп.  неустойки за период с 15.05.2015 по 08.07.2015.  

В удовлетворении остальной части иска отказать.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная  компания "Стройсфера" в доход федерального бюджета 2000 (Две тысячи) руб.  государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в Первый арбитражный апелляционный  суд через Арбитражный суд Чувашской Республики в течение месяца с момента  его принятия.  

В таком же порядке решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Волго-Вятского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления  его в законную силу, при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В. Васильев