Арбитражный суд Пермского края 

Именем Российской Федерации 

 

Резолютивная часть решения

 

08 декабря 2017 г. Дело № А50-6945/2017 

По делу по иску Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

 к ответчику: ООО «Строители Пермского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>)  

о взыскании неустойки в сумме 14 566 159 руб. 17 коп.  

по встречному иску ООО «Строители Пермского края» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>)  

к ответчику: Администрации городского округа «Город Губаха» Пермского  края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о взыскании задолженности за фактически выполненные работы в сумме  13 050 422 руб. 40 коп.  

Руководствуясь статьями 110, 167-171, 176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд  Пермского края  

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Администрации городского округа «Город  Губаха» Пермского края удовлетворить частично.  

 Взыскать с Общества с ограниченной «Строители Пермского края»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Администрации  городского округа «Город Губаха» Пермского края (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) неустойку в сумме 2 911 231 руб. 83 коп.  

 Исполнительный лист выдать после вступления в законную силу  решения суда.  

 Взыскать с Общества с ограниченной «Строители Пермского края»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в доход федерального бюджета  госпошлину в сумме 95 780 руб. 79 коп.  

 Исполнительный лист выдать после вступления в законную силу  решения суда.  

 В удовлетворении остальной части исковых требований отказать. 

Встречные исковые требования ООО «Строители Пермского края»  удовлетворить.  

Взыскать с Администрации городского округа «Город Губаха»  Пермского края (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу Общества  с ограниченной «Строители Пермского края» (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) задолженность в сумме 13 050 422 руб. 40 коп.  

 Исполнительный лист выдать после вступления в законную силу  решения суда.  

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  одного месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Пермского края.  

Судья: Антонова Е.Д.