Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191124, Санкт-Петербург, ул. Смольного, д.6

http://www.spb.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-85911/2021

24 марта 2022 года

г.Санкт-Петербург

 

Резолютивная часть решения объявлена  02 марта 2022 года.

Полный текст решения изготовлен  24 марта 2022 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи  Коросташова А.А.

при ведении протокола судебного заседания: секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (адрес:  Россия 163000, РОССИЯ, АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛ., ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК Г.О., АРХАНГЕЛЬСК Г., АРХАНГЕЛЬСК Г., ВОСКРЕСЕНСКАЯ УЛ., Д. 9, КВ. 6, ОГРН: 

<

***>);

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС" (адрес:  Россия 197348, 

<

...>, ЛИТЕР А, ОФИС 315, ОГРН: 

<

***>);

о взыскании,

при участии: 

- от истца: ФИО2 посредством онлайн-заседания,

- от ответчика: не явился, извещен,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" обратилось в суд с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС" с требованием о взыскании 2 156 574 руб.89 коп. долга, с учетом уточнений в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее  АПК РФ).

Ответчик в судебное заседание не явился. 

В порядке ст. ст. 123, 156 АПК РФ суд рассматривает дело в отсутствие ответчика, надлежащим образом извещенного о времени и месте судебного заседания.

Исследовав материалы дела, выслушав объяснения представителя истца, суд установил следующее.

Между ООО «СК «Альянс» и ООО «АЭСК» заключен договор №5-/2020-БЛ на выполнение комплекса строительно-монтажных работ от 19.07.2020 г. (далее - Договор).

В соответствии с п. 2.1 Договора Подрядчик осуществляет финансирование работ, контроль за их исполнением, оказывает необходимое содействие Субподрядчику, а Субподрядчик осуществляет строительно-монтажные работы в соответствии с условиями Договора и Техническим заданием.

Согласно п. 2.2 Договора субподрядчик обязуется выполнить Работы в соответствии с условиями настоящего Договора на свой риск собственными и/или привлеченными силами и средствами, включая инструмент и оборудование.

В силу п. 2.4 Договора Подрядчик обязуется принять и оплатить выполненные Субподрядчиком Работы в соответствии с условиями Договора.

В соответствии с п. 3.1 Договора цена Договора составляет 4 923 320 руб.

Согласно п.4.5 Договора оплата выполненных Субподрядчиком Этапов Работ производится Подрядчиком в порядке, установленном настоящим разделом Договора:

— Оплата выполненных работ производится Подрядчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Субподрядчика в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Подрядчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости работ по форме КС-3, без замечаний, но не ранее приемки указанных работ.

— Оплата выполненных работ производится пропорционально за вычетом суммы зачитываемого аванса -30% стоимости выполненных работ Подрядчик удерживает в погашение аванса.

В соответствии с п. 5.1 Договора дата начала работ - дата подписания Сторонами настоящего Договора.

Согласно п. 5.2 Договора выполнение работ производится в следующие сроки:

Выполнение комплекса работ по устройству дренажной сети и колодцев, с прочисткой труб дренажной и канализационных систем, с прокладкой выпусков напорными трубами - до 30.08.2020 г.

Выполнение комплекса работ по устройству дорожных проездов и сетей, включая асфальтовое покрытие, бортового камня, мощений и устройство новой отмостки -до 15.09.2020 г.

Выполнение комплекса работ по устройству территории благоустройства с планировкой, отсыпкой, озеленением кронированием деревьев и кустарников, ремонту центральных и въездных ворот и ограждений по периметру, устройству газонов и малых форм - до 15.09.2020 г.

В силу п. 11.1.1 Договора сдача-приемка выполненных строительно-монтажных работ за этап и/или вид работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), справке о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).

Согласно п. 11.1.2 Договора Подрядчик осуществляет приемку Работ, указанных в Акте о приемке выполненных работ (Форма № КС-2), в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения от Субподрядчика указанного акта. В случае если качество предъявляемых к приемке Работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к приемке Работы не соответствуют фактически выполненным объемам Работ, Подрядчик в указанный в настоящем пункте срок направляет Субподрячидку письменный мотивированный отказ в приеме соответствующих Работ (Этапа работ).

Ответчиком внесена плата на общую сумму 2 271 717 руб. 00 коп., что подтверждается представленными платежными поручениями.

Оставшаяся сумма задолженности составляет 2 156 574 руб. 89 коп.

Истцом в адрес ответчика была направлена претензии, оставление данной претензии без ответа и удовлетворения послужило основанием для обращения истца в суд с настоящим иском.

Согласно п. 1 ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

Согласно пункту 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной.

В силу абзаца второго пункта 4 статьи 753 ГК РФ и разъяснений, содержащихся в пункте 8 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24.01.2000 N 51 "Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда", основанием для признания судом одностороннего акта сдачи или приемки результата работ недействительным является признание обоснованными мотивов отказа заказчика от подписания акта. При необоснованном отказе заказчика от подписания направленного ему подрядчиком акта выполненных работ односторонний акт выполненных работ также может быть надлежащим подтверждением фактического выполнения работ на указанную в этом акте сумму.

Доказательств наличия мотивированных возражений против подписания направленных в адрес ответчиков актов о приемке выполненных работ не имеется.

Доводы ответчика о допущении со сторона истца нарушения сроков выполнения работ и возможности по данном основанию начисления неустойки не носят бесспорный характер (встречный иск не заявлен), в связи с чем сами по себе не могут явится основанием для отказа в иске. 

С учётом изложенного иск следует удовлетворить в полном объёме.

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

решил:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС" в пользу Общества с ограниченной ответственностью "АРХАНГЕЛЬСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" 2 156 574 руб. 89 коп. долга.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "АЛЬЯНС" в доход федерального бюджета 33 783 руб. 00 коп. государственной пошлины по иску. 

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья Коросташов А.А.