Арбитражный суд Московской области 

 107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва  

http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-32566/23

15 июля 2024 года

г. Москва

 

Арбитражный суд Московской области  

в составе судьи Узденова А.У. 

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Еремян Г.А.,  рассмотрев в судебном заседании дело по иску  

АО «Московская областная энергосетевая компания» (ОГРН 1055006353478)  к ООО «Кабельщик М» (ОГРН 1105017004168)  

о взыскании неустойки по договору подряда в сумме 1 826 353,82 руб. (с учетом  уточнения исковых требований в порядке ст. 49 АПК РФ),  

по встречному иску ООО «Кабельщик М» к АО «Московская областная энергосетевая компания» 

о взыскании 3 170 753 руб. 16 коп. задолженности по договору подряда  при участии в судебном заседании: согласно протоколу судебного заседания,   

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 5017089165) в пользу АО  «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 5032137342) неустойку по договору подряда от 06.04.2021 №  104/21-ДКС за период с 24.07.2021 г. по 23.08.2021 г. в размере 98 293, 35 руб., расходы  по оплате государственной пошлины в размере 1 682,61 руб.  

В остальной части первоначальных исковых требований отказать. 

Взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 5032137342) в пользу федерального  бюджета РФ государственную пошлину в размере 5 740 руб.  

Встречные исковые требования удовлетворить в полном объеме. 

Взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 5032137342) в пользу ООО  «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 5017089165) задолженность в размере 3 170 753 руб. 16 коп.,  расходы по оплате государственной пошлины в размере 38 854 руб., расходы по оплате  экспертизы в размере 150 000 руб.  

Произвести зачет исковых требований по первоначальному и встречному искам, в  результате которого взыскать с АО «МОСОБЛЭНЕРГО» (ИНН: 5032137342) в пользу  ООО «КАБЕЛЬЩИК М» (ИНН: 5017089165) задолженность в размере 3 259 631, 20 руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Десятый  арбитражный апелляционный суд.  

Судья А.У. Узденов