АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Дело № А27-12099/2023 

Р Е Ш Е Н И Е  

именем Российской Федерации 

резолютивная часть 

19 декабря 2023 г. г. Кемерово  

Арбитражный суд Кемеровской области в составе    судьи Беляевой Л.В.,  

при ведении протокола заседания секретарем ФИО1,   рассмотрев в открытом судебном заседании  

общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  "Спецстрой" (ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)  

к муниципальному предприятию города Кемерово "Городское управление  капитального строительства" (ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>)  

об обязании представить акты по форме КС-11 по инвестиционным договорам № 5,7,8  от 28.08.2020; о взыскании 2 615 811,34 руб. неустойки по инвестиционным договора   № 5,7,8 от 28.08.2020, о проведении зачета на сумму 1 464 835,20 руб.,  

по встречному иску о взыскании 9 074 180 руб. задолженности, 1 324 918,05 руб.  неустойки  

при участии: 

от ООО СЗ «Спецстрой» – ФИО2, доверенность от 24.03.2023;  от МП г. Кемерово «ГорУКС» – ФИО3, доверенность от 09.01.2023.    

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180-181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.  

Взыскать с муниципального предприятия города Кемерово "Городское  управление капитального строительства" (ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в  пользу общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  "Спецстрой" (ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) неустойку в размере  2 615 811,34 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 30084 руб.  

В остальной части требований отказать. 

Взыскать в доход федерального бюджета с общества с ограниченной  ответственностью Специализированный застройщик "Спецстрой" (ИНН 

<

***>;  ОГРН: 

<

***>) государственную пошлину в размере 12079 руб.  

Встречное исковое заявление удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Специализированный  застройщик "Спецстрой" (ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в пользу  муниципального предприятия города Кемерово "Городское управление капитального  строительства" (ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) задолженность в размере  9 074 180,46 руб., неустойку в размере 1 324 918,05 руб., расходы по уплате  государственной пошлины в размере 74 995 руб.  

Произвести процессуальный зачет и окончательно к взысканию определить с  общества с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик  "Спецстрой" (ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) в пользу муниципального  предприятия города Кемерово "Городское управление капитального строительства"  (ИНН 

<

***>; ОГРН: 

<

***>) 7 828 198,17 руб.  

Решение может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции  в течение одного месяца с момента его принятия (изготовления его в полном объеме).  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба в Седьмой арбитражный  апелляционный суд.  

Решение может быть обжаловано в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления в законную силу, в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Кемеровской области.  

Судья Л.В. Беляева