АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕШЕНИЕ

 Именем Российской Федерации

Дело № А40-277214/22-27-1913

г. Москва

11 августа 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 25 июля 2023года 

Полный текст решения изготовлен 11 августа 2023 года  

Арбитражный суд города Москвы в составе:  

Судьи Крикуновой В.И., единолично, при ведении протокола секретарем судебного заседания Ворониной И.С., рассмотрев в судебном заседании дело по иску 

истец: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНАЯ  ГЕОЛОГИЯ И ГЕОТЕХНИКА" (119331, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОМОНОСОВСКИЙ, ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 29,  ЭТАЖ 12, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТЫ С № 24 ПО 30, ОГРН: 1157746490153, Дата  присвоения ОГРН: 01.06.2015, ИНН: 7701351200, КПП: 773601001)  

ответчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО- ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" (119415, Г. МОСКВА,  ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО,  ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 41, СТР. 1, ЭТАЖ 3 ПОМЕЩ. I, КОМ. 51, ОГРН:  5177746234815, Дата присвоения ОГРН: 21.11.2017, ИНН: 9729168819, КПП:  772901001)  

о взыскании денежных средств в размере 267 810 рублей 00 копеек  при участии: согласно протоколу;  

У С Т А Н О В И Л:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНЖЕНЕРНАЯ  ГЕОЛОГИЯ И ГЕОТЕХНИКА" (далее – истец) обратилось в арбитражный суд с  исковым заявлением к ОБЩЕСТВУ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  "НАУЧНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" (далее –  ответчик) о взыскании задолженности в размере 238 000 руб., неустойки в размере 18  564 руб. (с учетом уточнений исковых требований, принятых судом в порядке ст. 49  АПК РФ)  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 20 декабря 2023 года  исковое заявление принято к производству суда для рассмотрения в порядке  упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 17 февраля 2023 года суд  перешел к рассмотрению дела по общим правилам искового производства.  

Определением Арбитражного суда города Москвы от 30 мая 2023 года судом в  порядке ст. 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора привлечен временный  управляющий ООО НАУЧНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ  Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" Цветкова Анна Владимировна.  

Дело рассмотрено в отсутствие представителей ответчика и третьего лица,  надлежащим образом извещенных о месте и времени судебного заседания.  

Представитель истца в судебном заседании поддержал исковые требования. Отзыв на исковое заявление ответчиком не представлен. 

В силу ч. 4 ст. 131 АПК РФ в случае, если в установленный судом срок ответчик  не представит отзыв на исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело  по имеющимся в деле доказательствам.  

В соответствии с ч. 3 ст. 41 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации лица, участвующие в деле, несут процессуальные обязанности,  предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации и  другими федеральными законами или возложенные на них арбитражным судом в  соответствии с Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  Неисполнение процессуальных обязанностей лицами, участвующими в деле, влечет за  собой для этих лиц предусмотренные Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации последствия.  

В соответствии с ч. 3 ст. 70 АПК РФ признание стороной обстоятельств, на  которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает  другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств, при этом, в силу  ч. 3.1 ст. 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование  своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они  ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных  доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа  заявленных требований.  

Суд, рассмотрев материалы дела, оценив представленные документы, приходит  к выводу, что исковые требования подлежат удовлетворению в полном объеме по  следующим основаниям.  

Как усматривается из материалов дела, Между ООО «ИГиГ» (Истец) и ООО  «НИЦ им. Д.И. Менделеева» (Ответчик) заключен договор № 42-2021/СУБ от  20.05.2021г. (далее - Договор), согласно условиям которого Истец (Субподрядчик)  обязался выполнить камеральную обработку результатов инженерных изысканий,  проводимых Ответчиком (Подрядчиком), в объеме 476 п.м. на объекте: М-12  «Строящаяся скоростная автомобильная дорога Москва - Нижний Новгород - Казань»,  5 этап км 347 - км 454, Нижегородская область (от пересечения с автомобильной  дорогой федерального значения Р-158 «Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов» до пересечения с автомобильной дорогой регионального значения  22К-0162 «Работки - Порецкое»)» (далее -Работы), а Ответчик (Подрядчик) обязался  принять и оплатить выполненные работы.  

В соответствии с п. 2.1 Договора предварительная стоимость Работ по Договору  составляет 238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп. Окончательная  стоимость Работ складывается из фактически выполненных Субподрядчиком объемов  работ на основании подписанного акта о приемке выполненных работ.  

В соответствии с п. 5.1 Договора приемка выполненных Работ осуществляется  Подрядчиком по факту выполнения Субподрядчиком и оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ.  

Истец в полном объеме выполнил Работы в соответствии с Договором,  Техническим заданием к Договору, что подтверждается подписанным актом  выполненных работ № 210712-1 от 12.07.2021  

В соответствии с п. 2.2. Договора Подрядчик оплачивает Субподрядчику  выполненные Работы в течение десяти банковских дней с даты подписания  соответствующего акта о приемке выполненных работ.  

Согласно п. 2.2. Договора Ответчик обязан был перечислить Истцу оплату за  выполненные Работы не позднее 26.07.2021.  

Ответчик не исполнил свои обязательства по оплате выполненных Работ по  Договору в размере 238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп.  

Задолженность Ответчика по оплате выполненных Работ по Договору  составляет 238 000 (Двести тридцать восемь тысяч) руб. 00 коп.  

Претензионные требования истца не были удовлетворены, что явилось  основанием для обращения в арбитражный суд с настоящим иском.  

Удовлетворяя исковые требования, суд исходил из следующего. 

В соответствии с положениями ст. 309 Гражданского кодекса Российской  Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с  условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при  отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота  или иными обычно предъявляемыми требованиями. При этом односторонний отказ от  исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются, за  исключением случаев, предусмотренных законом (ст. 310 ГК РФ).  

В соответствии со ст. 702 Гражданского кодекса РФ по договору подряда одна  сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика)  определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять  результат работы и оплатить его.  

Согласно части 1 статьи 711 Гражданского кодекса установлена обязанность  заказчика уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи  результатов работ при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в  согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.  

Доказательства исполнения обязательства по оплате выполненных работ на  сумму 238 000 руб. ответчиком в материалы дела не представлено, заявленный размер  долга ответчиком документально не опровергнут, в связи с чем, исковые требования  подлежат удовлетворению.  

Также Истцом на основании п.6.4 Договора заявлено требование о взыскании  неустойки.  

В соответствии с п. 6.4 Договора в случае просрочки исполнения Подрядчиком  обязательств, предусмотренных Договором, Субподрядчик вправе потребовать уплаты  неустойки. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком  обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного  Договором срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в  размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки ЦБ РФ от не  уплаченной в срок суммы.  

В соответствии со ст. 330 ГК РФ, неустойкой признается определенная законом  или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае  неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности, в случае  просрочки его исполнения. Неустойка является одним из способов обеспечения  исполнения обязательств, средством возмещения потерь кредитора, вызванных  нарушением должником своих обязательств, но не должна служить средством  дополнительного обогащения кредитора за счет должника.  

Действующее гражданско-правовое регулирование института ответственности  по общему правилу исходит из того, что лицо, не исполнившее или ненадлежащим  образом исполнившее обязательство, несет ответственность при наличии вины (пункт 1  статьи 401 ГК РФ).  

В абзаце 4 пункта 5 Постановления ВС РФ от 24.03.2016 N 7 "О применении  судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об  

ответственности за нарушение обязательств" указано, что вина должника в нарушении  обязательства предполагается, пока не доказано обратное. Отсутствие вины в  неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательства доказывается должником  (пункт 2 статьи 401 ГК РФ).  

В силу п. 3 ст. 401 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором,  лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при  осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не  докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие  непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях  обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение  обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для  исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.  

Соответствующих доказательств, свидетельствующих об отсутствии вины в  просрочке исполнения обязательства, Ответчиком в материалы дела не представлено.  

Поскольку в ходе рассмотрения настоящего спора просрочка исполнения  ответчиком обязательств по оплате выполненных работ подтверждена материалами  дела, суд пришел к выводу о том, что правовые основания для взыскания с ответчика  неустойки имеются.  

Согласно расчету истца размер пени за период с 27.07.2021 по 31.03.2022 г., с  02.10.2022 г. по 09.12.2022 г. составляет 18 564 руб.  

Расчет неустойки судом проверен и признается правильным.  

Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем  интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи  333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика.  

Заявление о применении ст. 333 ГК РФ и снижении размера неустойки  ответчиком в рамках рассмотрения дела судом первой инстанции не сделано.  

Доказательства того, что нарушение срока оплаты исполненных истцом  обязательств по договору произошло вследствие непреодолимой силы или по вине  истца, в материалы дела не представлены.  

В рассматриваемом случае суд считает, что установленный предусмотренный  договором размер неустойки соразмерен последствиям нарушенных обязательств,  принимая во внимание размер задолженности и период просрочки.  

Оснований для установления иного размера неустойки не усматривается. 

В связи с изложенными обстоятельствами, исковые требования подлежат  удовлетворению в полном объеме.  

Расходы по уплате государственной пошлины распределяются в соответствии со  ст. 110 АПК РФ.  

Руководствуясь ст. ст. 9, 65, 110, 123, 156, 167-170 АПК РФ,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с ООО "НАУЧНО-ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ  Д.И.МЕНДЕЛЕЕВА" (119415, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО, ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 41, СТР. 1, ЭТАЖ 3  ПОМЕЩ. I, КОМ. 51, ОГРН: 5177746234815, Дата присвоения ОГРН: 21.11.2017, ИНН:  9729168819, КПП: 772901001) в пользу ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И  ГЕОТЕХНИКА" (119331, Г. МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ  ЛОМОНОСОВСКИЙ, ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 29, ЭТАЖ 12, ПОМЕЩЕНИЕ I,  КОМНАТЫ С № 24 ПО 30, ОГРН: 1157746490153, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2015,  ИНН: 7701351200, КПП: 773601001) задолженность в размере 238 000 руб., неустойку в  размере 18 564 руб., расходы по уплате государственной пошлины в размере 8 131 руб.   Возвратить ООО "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОЛОГИЯ И ГЕОТЕХНИКА" (119331, Г.  МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛОМОНОСОВСКИЙ,  

ВЕРНАДСКОГО ПР-КТ, Д. 29, ЭТАЖ 12, ПОМЕЩЕНИЕ I, КОМНАТЫ С № 24 ПО 30,  ОГРН: 1157746490153, Дата присвоения ОГРН: 01.06.2015, ИНН: 7701351200, КПП:  773601001) из дохода федерального бюджета излишен уплаченную государственную  пошлину в размере 7 543 руб. 20 коп.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: В.И. Крикунова