269/2023-87996(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39; http://www.saratov.arbitr.ru; e-mail: info@saratov.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

город Саратов Дело № А57-3579/2022  320 марта 20234 года  марта 2023 года  

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 177, 180, 181 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Исковые требования ФГУП «ГУСС» - удовлетворить частично. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроектмонтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Волжский Волгоградской области, в пользу  Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление  специального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Санкт- Петербург, неотработанный аванс по договору № 1920187380262554164000000/МО- 2019/400/167-РЕК/146 от 27.10.2020 в размере 5 166 844,85 руб., неустойку за просрочку  исполнения договора № 1920187380262554164000000/МО-2019/400/167-РЕК/146 от  27.10.2020 за период с 02.07.2021 по 17.11.2021 в размере 258 766,91 руб., проценты за  пользование чужими денежными средствами за период с 30.11.2021 по 31.03.2022,  02.10.2022 по 06.03.2023 в размере 363 660,94 руб., с последующим начислением процентов  за пользование чужими денежными средствами, начиная с 07.03.2023, исходя из суммы  задолженности в размере 5 166 844,85 руб. и ключевой ставки Банка России, действовавшей  в соответствующие периоды, по день фактической оплаты долга, расходы на проведение  судебной экспертизы в размере 226 000 руб., судебные расходы по оплате государственной  пошлины в размере 82 725 руб., в остальной части иска - отказать.  

Встречные исковые требования ООО «Стройпроектмонтаж» - удовлетворить  частично.  

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Главное  управление специального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город  Санкт-Петербург, в пользу Общества с ограниченной ответственностью  «Стройпроектмонтаж» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Волжский  Волгоградской области, денежные средства за непоставленные сваи по договору поставки   № 531/11/335 от 28.12.2020 в размере 352 800 руб., пени в размере 35 280 руб., проценты за  пользование чужими денежными средствами за период с 17.02.2022 по 14.03.2023 в размере  38 861,16 руб., в остальной части встречного иска - отказать.  

Произвести зачёт первоначальных исковых требований и встречных исковых  требований. В результате зачёта первоначальных исковых требований и встречных исковых  требований взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Стройпроектмонтаж»  (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), г. Волжский Волгоградской области, в пользу  Федерального государственного унитарного предприятия «Главное управление  

специального строительства» (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>), город Санкт- Петербург, денежные средства в размере 5 670 516,54 руб.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока  со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня  принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано через суд, вынесший решение, в апелляционном  порядке в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия  решения, а также в кассационном порядке в Арбитражный суд Поволжского округа, в  течение двух месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу при условии, что  оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Исполнительный лист выдать взыскателю после вступления решения в законную  силу.  

Направить копии решения арбитражного суда лицам, участвующим в деле, в  соответствии с требованиями статьи 177 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации.  

Судья арбитражного суда  Саратовской области Ванина И.Н.  

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 28.01.2022 5:05:24

 Кому выдана Ванина Инна Николаевна