АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А76-42013/2019

23 октября 2020 года

г. Челябинск

 

Судья Арбитражного суда Челябинской области Булавинцева Н.А. при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску  общества с ограниченной ответственностью «ИнженерИнвест», ОГРН  

<

***>, г.Миасс Челябинской области, к Муниципальному  казенному учреждению «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Нязепетровского муниципального района Челябинской области», ОГРН  

<

***>, г. Нязепетровск Челябинской области, при участии в деле в  качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований  относительно предмета спора, Акционерного общества «Газпром  газораспределение Челябинск», ОГРН 

<

***>, г.Челябинск,  Администрации Нязепетровского муниципального района Челябинской  области, ОГРН 

<

***>, г. Нязепетровск Нязепетровского района  Челябинской области, о взыскании 276 410 руб. 21 коп.  

по встречному исковому заявлению Муниципального казенного  учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Нязепетровского муниципального района Челябинской области», ОГРН  

<

***>, г. Нязепетровск Челябинской области, к обществу с  ограниченной ответственностью «ИнженерИнвест», ОГРН 

<

***>,  г.Миасс Челябинской области, о взыскании 231 178 руб. 13 коп. и обязании  безвозмездного устранения недостатков работ в рамках муниципального  контракта № 0169300020318000095.2018.526902 от 19.11.2018.  

при отсутствии лиц, участвующих в деле, в судебном заседании, 

Руководствуясь ст. 49, п.4 ч.1 ст. 150, ст.ст. 110, 167-170, ч. 1 ст. 171,  ст. 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Инженеринвест», ОГРН 

<

***>, г.Миасс Челябинской области,  удовлетворить.  

Взыскать с ответчика – Муниципального казенного учреждения  «Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского  муниципального района Челябинской области», ОГРН 

<

***>,  г.Нязепетровск Челябинской области, в пользу истца – общества с  ограниченной ответственностью «ИнженерИнвест», ОГРН 

<

***>,  г.Миасс Челябинской области, задолженность по Муниципальному  

контракту № 0169300020318000095.2018.829602 на выполнение работ по  объекту капитального строительства «Газопровод высокого давления,  установка ПГБ, для газоснабжения Западного микрорайона г.Нязепетровская  Челябинской области» от 09.11.2018 в общей сумме 276 410 руб. 21 коп., в  том числе, основной долг размере 132 845 руб. 13 коп., неустойку за период с  20.02.2019 по 22.08.2019 в размере 143 565 руб. 08 коп., а также 8 528 руб. 00  коп. в счет возмещения расходов по оплате государственной пошлины.  

Заявление истца по встречному иску – Муниципального казенного  учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Нязепетровского муниципального района Челябинской области», ОГРН  

<

***>, г. Нязепетровск Челябинской области, об отказе от исковых  требований в части обязания безвозмездного устранения недостатков работ в  рамках муниципального контракта № 0169300020318000095.2018.526902 от  19.11.2018, принять.  

Встречные исковые требования Муниципального казенного  учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Нязепетровского муниципального района Челябинской области», ОГРН  

<

***>, г. Нязепетровск Челябинской области, удовлетворить  частично.  

Взыскать с ответчика по встречному иску - общества с ограниченной  ответственностью «Инженеринвест», ОГРН 

<

***>, г.Миасс  Челябинской области, в пользу истца по встречному иску - Муниципального  казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства  Нязепетровского муниципального района Челябинской области», ОГРН  

<

***>, г. Нязепетровск Челябинской области, неустойку по  Муниципальному контракту № 0169300020318000095.2018.829602 на  выполнение работ по объекту капитального строительства «Газопровод  высокого давления, установка ПГБ, для газоснабжения Западного  микрорайона г.Нязепетровская Челябинской области» от 09.11.2018 в  размере 45 453 руб. 13 коп., а также расходы по уплате государственной  пошлины в размере 1 347 руб. 29 коп.  

В удовлетворении остальной части требований встречного искового  заявления отказать.  

Произвести зачет требований в части неустойки и государственной  пошлины.  

С учетом произведенного зачета взыскать с ответчика –  Муниципального казенного учреждения «Управление жилищно- коммунального хозяйства Нязепетровского муниципального района  Челябинской области», ОГРН 

<

***>, г.Нязепетровск Челябинской  области, в пользу истца – общества с ограниченной ответственностью  «ИнженерИнвест», ОГРН 

<

***>, г.Миасс Челябинской области,  задолженность по Муниципальному контракту   № 0169300020318000095.2018.829602 на выполнение работ по объекту  капитального строительства «Газопровод высокого давления, установка ПГБ,  для газоснабжения Западного микрорайона г.Нязепетровская Челябинской  области» от 09.11.2018 в общей сумме 230 957 руб. 08 коп., в том числе,  основной долг размере 132 845 руб. 13 коп., неустойку за период с 20.02.2019  

по 22.08.2019 в размере 98 111 руб. 95 коп., а также 7 180 руб. 71 коп. в счет  возмещения расходов по оплате государственной пошлины.  

Вернуть истцу - Муниципальному казенному учреждению  «Управление жилищно-коммунального хозяйства Нязепетровского  муниципального района Челябинской области», ОГРН 

<

***>,  г.Нязепетровск Челябинской области, из федерального бюджета излишне  уплаченную государственную пошлину в размере 2 596 руб. 00 коп.,  оплаченную по платежному поручению № 68 от 20.01.2020 на сумму 6020  руб. 44 коп.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении  месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.  

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не  отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия  постановления арбитражного суда апелляционной инстанции (ч. 1 ст. 180  АПК РФ).  

Настоящее решение может быть обжаловано в порядке апелляционного  производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение  месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через  Арбитражный суд Челябинской области.  

 Судья Н.А. Булавинцева  

В случае обжалования решения в порядке апелляционного или кассационного производства информацию о времени, месте и  результатах рассмотрения дела можно получить соответственно на интернет-сайте Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  

www.18aas.arbitr.ru