АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

 

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РЕШЕНИЕ

21 октября 2022 года

Дело № А33-29714/2021

Красноярск

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 14 октября 2022 года.

В полном объёме решение изготовлено 21 октября 2022 года.

Арбитражный суд Красноярского края в составе судьи Петроченко Г.Г., рассмотрев в судебном заседании дело по иску федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "ТехПолимер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)

о взыскании 1 913 092 руб. 02 коп неустойки,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью "ТехПолимер"

к федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный экологический оператор» 

о взыскании 815 030 руб. 18 коп. пени,

в присутствии: 

от истца: ФИО1– представителя по доверенности от 28.04.2022, до перерыва, 

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО2,

установил:

федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный экологический оператор» (далее – истец) обратился в Арбитражный суд Красноярского края с иском к обществу с ограниченной ответственностью "ТехПолимер" (далее – ответчик) о взыскании 1 913 092 руб. 02 коп. неустойки за просрочку исполнения обязательств по контракту на поставку от 29.12.2020 №Ц-ГД/ИФ03-6/2020ЕИ-156/20.

Исковое заявление принято к производству суда. Определением от 24.11.2021 возбуждено производство по делу. Назначено предварительное судебное заседание на 12.01.2022.  21.12.2021 истец заявил о рассмотрении в его отсутствие, о назначении судебного заседания на иную дату. Ответчик заявил об отложении судебного разбирательства для урегулирования спора в связи с ведением переговоров с истцом.

Ответчик в судебном заседании представил отзыв, приобщен к материалам дела.

В соответствии с частью 4 статьи 137 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации признал дело подготовленным, завершил предварительное судебное заседание и перешел к рассмотрению настоящего дела в судебном заседании.

По ходатайству ответчика, для урегулирования спора с учетом ходатайства истца о назначении судебного заседания на иную дату, судебное разбирательство отложено на 21.02.2022.  

В судебном заседании 21.02.2022 общество с ограниченной ответственностью "ТехПолимер" заявило встречный иск  к федеральному государственному унитарному предприятию «Федеральный экологический оператор» о взыскании 826 347 руб. 30 коп. пени.  Определением от 21.02.2022 принято встречное исковое заявление общества с ограниченной ответственностью "ТехПолимер". В связи с принятием встречного иска, судебное разбирательство отложено на 11.05.2022. Ответчик, извещённый надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в заседание не явился. 

05.05.2022 от истца поступил отзыв на встречный иск. 

10.05.2022 от ответчика поступило заявление о рассмотрении дела в его отсутствие, возражения на отзыв истца по встречному иску, отзыв на иск и документы. Документы и отзывы приобщены к материалам дела. Истец исковые требования поддержал, встречный иск не признал.  Определением от 11.05.2022 судебное разбирательство отложено на 23.06.2022. 

По ходатайству истца с согласия ответчика, для урегулирования спора судебное разбирательство по делу отложено на 30.08.2022.

27.08.2022 от ответчика поступили документы, документы приобщены к делу, от ответчика поступил дополнительный отзыв, ходатайство об уменьшении встречных исковых требований: о взыскании 815 030 руб. 18 коп. пени.

В соответствии со статьёй 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации уменьшение размера встречных исковых требований принято судом. 

Истец исковые требования поддержал. Ответчик встречный иск поддержал.

Для дополнительного исследования и оценки доказательств судебное разбирательство отложено на 10.10.2022. Ответчик, извещённый надлежащим образом о времени и месте судебного заседания в заседание не явился. В соответствии со статьями 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебное заседание проведено в его отсутствие. 09.10.2022 от ответчика поступил проект решения, ответчик заявил ходатайство об отложении судебного разбирательства, в связи с болезнью представителя. 

Истец исковые требования поддержал, встречный иск не признал.  

В удовлетворении ходатайства ответчика об отложении судебного разбирательства суд определил: отказать в соответствии со статьями 158, 159 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, в связи с отсутствием процессуальных оснований, учитывая срок рассмотрения дела и отсутствие документов, подтверждающих болезнь представителя ответчика. С учетом ходатайства ответчика в  судебном заседании, в соответствии со статьей 163 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в судебном заседании объявлялся перерыв  до 10 час. 45 мин. 14.10.2022. После перерыва судебное заседание продолжено без истца и ответчика.

Лица, участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного разбирательства, для участия в судебном заседании не явились, представителей не направили. На основании статей 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие сторон. 

При рассмотрении дела установлены следующие, имеющие значение для рассмотрения спора, обстоятельства.

29.12.2020 между ФГУП «ФЭО» и ООО «ТехПолимер» заключен контракт № Ц-ГД/ИФ03-6/2020ЕИ-156/20 (далее – «Контракт») на поставку герметичных контейнеров для опасных отходов (далее – «Товар»).

Из условий Контракта следует, что Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями Контракта и своевременно в порядке, установленном Контрактом, передать Товар (п. 1.1 Контракта). 

Стороны Контракта согласовали, что срок поставки Товара в полном объеме до 31.03.2021 (п. 1.4 Контракта).

В соответствии с положениями пунктов 4.1.-4.3. контракта заказчик обязан осуществить приемку товара в течение 1 дня.  Обязательства по поставке Товара считаются исполненными Поставщиком с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара (партии Товара) (п. 4.6 Контракта).

Приемка товара должна осуществляться в соответствии с правилами, установленными разделом №4 контракта. В соответствии с пунктом 4.4. контракта заказчик обязан направить поставщику мотивированный отказ от приемки товара с замечаниями и претензиями. Истец по первоначальному иску не предоставил в материалы дела коммерческие акты, заключения экспертизы и иные документы, подтверждающие факт проведения надлежащей приемки товара. 

Условиями Контракта предусмотрено, что в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контракта срока исполнения обязательства,  и устанавливается Контрактом в размере 1/300  действующей на дату уплаты  пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком (п. 7.2 Контракта).

Пунктом 7.7. установлена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты товара в виде пени в размере 1/300 Ключевой ставки Банка России действующей на момент оплаты за каждый день просрочки исполнения обязательства.

Согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) количество поставляемых контейнеров:

-  для хранения отходов I и II классов опасности (ТПЭ-400) – 208 шт.; 

- для хранения отходов I и II классов опасности (ТПЭ-1000) – 5 000 шт.

Согласно актам приема-передачи товара (партии товара) №1, №2, №3, №4 от 31.03.2021 г. поставлены контейнеры для хранения отходов I и II классов опасности (ТПЭ-400) в количестве 208 шт. и контейнеры для хранения отходов I и II классов опасности (ТПЭ-1000) в количестве 520 шт. 

Согласно Актам приема-передачи товара (партии товара) №5, №6 от 13.04.2021 контейнеры для хранения отходов I и II классов опасности (ТПЭ-1000) поставлены в количестве 198 шт.  

Согласно Актам приема-передачи товара (партии товара) №7, №8, №9, №10 от 28.05.2021 контейнеры для хранения отходов I и II классов опасности (ТПЭ-1000) поставлены в количестве 484 шт. 

В обоснование первоначального иска истец указывает, что оставшаяся часть контейнеров для хранения отходов I и II классов опасности (ТПЭ-1000) в количестве 3 798 шт. поставлена 25.08.2021 (акты приема-передачи товара (партии товара) № 11-48.

Оспаривая первоначальный иск ответчик (истец по встречному иску) указывает, что даты поставки необходимо установить согласно документам:   

- по Акту №11 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002811, заявкой на перевозку 2811, экспедиторской распиской 2811, УПД599 и товарной накладной 599. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 31.05.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №12 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002812, заявкой на перевозку 2812, экспедиторской распиской 2812, УПД600 и товарной накладной 600. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 31.05.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №13 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002874, заявкой на перевозку 2874, экспедиторской распиской 2874, УПД611 и товарной накладной 611. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 31.05.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №14 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003219, заявкой на перевозку 3219, экспедиторской распиской 3219, УПД686 и товарной накладной 686, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №15 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003222, квитанцией о приеме груза ЭЯ182653, железнодорожной транспортной накладной ЭЯ182653, УПД667, товарной накладной 667. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 02.07.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №16 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003220, квитанцией о приеме груза ЭЯ182464, железнодорожной транспортной накладной ЭЯ182464, УПД688, товарной накладной 688. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 02.07.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №17 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003240, квитанцией о приеме груза ЭЭ716843, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ716843, актом приема-передачи контейнера 1202, УПД696, товарной накладной 696. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 23.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступало.

- по Акту №18 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003239, квитанцией о приеме груза ЭЭ713609, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ713609, актом приема-передачи контейнера 1213, УПД697, товарной накладной 697. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 24.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №19 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003237, квитанцией о приеме груза ЭЯ182734, железнодорожной транспортной накладной ЭЯ182734, УПД701, товарной накладной 701. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 05.07.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №20 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003236, квитанцией о приеме груза ЭЯ182689, железнодорожной транспортной накладной ЭЯ182689, УПД703, товарной накладной 703. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 02.07.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №21 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003203, товарно-транспортной накладной ОТП 00003203, заявкой на перевозку 3203, экспедиторской распиской 3203, УПД712, товарной накладной 712. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 09.06.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №22 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003238, квитанцией о приеме груза ЭЭ773606, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ773606, актом возврата контейнера от 29.06.2021, УПД716, товарной накладной 716. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 29.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №23 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003280, квитанцией о приеме груза ЭЭ773534, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ773534, актом возврата контейнера от 24.06.2021, УПД717, товарной накладной 717. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 24.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №24 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003277, экспедиторской распиской 3277, УПД720, товарной накладной 720, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №25 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003314, квитанцией о приеме груза ЭЭ830103, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ830103, транспортной накладной от 28.06.2021, актом возврата контейнера HNKИ 5135170, УПД730, товарной накладной 730. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 29.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №26 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003315, квитанцией о приеме груза ЭЭ855708, транспортной накладной от 29.06.2021, актом возврата контейнера HNKИ 5120822, УПД737, товарной накладной 737. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 29.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №27 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003440, заявкой на перевозку 3440, экспедиторской распиской 3440, УПД765, товарной накладной 765, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №28 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003530, заявкой на перевозку 3530, экспедиторской распиской 3530, УПД1227, товарной накладной 774, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал. 

- по Акту №29 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002970, заявкой на перевозку 2970, экспедиторской распиской 2970, УПД648, товарной накладной 648. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 03.06.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №30 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002968, квитанцией о приеме груза ЭЭ102539, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ102539, транспортной накладной от 11.06.2021, актом приема-передачи контейнера от 11.06.2021, УПД649, товарной накладной 649. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 11.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №31 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002971, заявкой на перевозку 2971, экспедиторской расписки, УПД651, товарной накладной 651. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 03.06.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №32 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002969, квитанцией о приеме груза ЭЭ157097, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ157097, УПД652, товарной накладной 652. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 10.06.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №33 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003017, заявки на перевозку 3017, экспедиторской расписки 3017, УПД654, товарной накладной 654. Где в транспортной накладной имеются отметки о получении товара, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №34 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003018, заявкой на перевозку 3018, экспедиторской расписки 3018, УПД653, товарной накладной 653. Где в транспортной накладной имеются отметки о получении товара, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №35 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003002, квитанцией о приеме груза ЭЭ265395, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ265395, транспортной накладной от 15.06.2021, актом приема-передачи контейнера от 15.06.2021, УПД655, товарной накладной 655. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 15.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №36 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003042, заявкой на перевозку 3042, экспедиторской распиской 3042, УПД656, товарной накладной 656. Где в транспортной накладной имеются отметки о получении товара, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №37 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003045, заявкой на перевозку 3045, экспедиторской распиской 3045, УПД657, товарной накладной 657. Где в транспортной накладной имеются отметки о получении товара, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №38 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003057, квитанцией о приеме груза ЭЭ317502, транспортной накладной от 16.06.2021, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ317502, актом приема-передачи контейнера от 16.06.2021, УПД658, товарной накладной 658. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 16.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №39 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003056, квитанцией о приеме груза ЭЭ324549, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ324549, транспортной накладной от 15.06.2021, актом приема-передачи контейнера TBJИ7497810, УПД659, товарной накладной 659. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 15.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №40 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003055, квитанцией о приеме груза ЭЭ324457, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ324457, транспортной накладной от 16.06.2021, актом приема-передачи контейнера TBJИ7280043, УПД660, товарной накладной 660. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 16.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №41 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003054, квитанцией о приеме груза ЭЭ356363, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ356363, актом приема-передачи контейнера TBJИ7315371, УПД661, товарной накладной 661. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 16.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №42 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003092, заказом-нарядом 240, квитанцией о приеме груза 410060, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ410060, транспортной накладной от 22.06.2021, актом приема-передачи контейнера TBJИ7436408, УПД662, товарной накладной 662. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 22.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №43 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003094, заказом-нарядом 242, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ380855, актом приема-передачи контейнера TBJИ77189340, УПД663, товарной накладной 663. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 23.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №44 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003093, квитанцией о приеме груза ЭЭ324457, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ324457, транспортной накладной от 22.06.2021, актом приема-передачи контейнера TBJИ7515636, УПД664, товарной накладной 664. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 22.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №45 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003090, квитанцией о приеме груза ЭЭ409864, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ409864, актом приема-передачи контейнера TBJИ7387073, УПД665, товарной накладной 665. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 22.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №46 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003089, квитанцией о приеме груза ЭЭ409932, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ409932, актом приема-передачи контейнера TBJО7225730, УПД666, товарной накладной 666. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 21.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №47 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003152, квитанцией о приеме груза ЭЭ486817, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ486817, транспортной накладной от 23.06.2021, актом приема-передачи контейнера TCLU1701003, УПД668, товарной накладной 668. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 23.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №48 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003153, квитанцией о приеме груза ЭЭ498687, транспортной накладной от 24.06.2021, актом приема-передачи контейнера 4865, УПД669, товарной накладной 669. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 24.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия № /16/2021-ПРЕТ от 14.05.2021 с требованием об оплате неустойки за просрочку исполнения обязательства по состоянию на 29.04.2021 на сумму 388 621 руб. 63 коп. Данная претензия оплачена ответчиком в полном объеме.

Как следует из расчета истца, размер оставшейся неустойки составляет 1 913 092, 02 руб. (513 985, 16+1 399 106, 86):

96 862 176,00 (цена Контракта) – 18 090 504,00 ((стоимость фактического исполненного) (4 882 176,00 (стоимость поставленных ТПЭ-400) + 18 396,00 (стоимость 1 -го ТПЭ-1000) ×718 (количество поставленных ТПЭ-1000)) × 29 (количество дней просрочки после допоставки с 29.04.2021 по 28.05.2021)×1/300 × 6,75 % =513 985,16. 

96 862 176,00 (цена Контракта) – 26 994 168 ((стоимость фактического исполненного) (4 882 176,00 (стоимость поставленных ТПЭ-400) + 18 396,00 (стоимость 1 -го ТПЭ-1000) ×1 202 (количество поставленных ТПЭ-1000)) × 89 (количество дней просрочки после допоставки с 29.05.2021 по 25.08.2021)×1/300 × 6,75 % =1 399 106, 86. 

26.08.2021 истцом в адрес ответчика направлена претензия № /33/2021-ПРЕТ с требованием об оплате неустойки за просрочку исполнения обязательства в размере 1 399 106 руб. 86 коп. Ответчик с указанной претензией не согласился.

По встречному иску истец просит взыскать с ответчика 815 030 руб. 18 коп. пени за просрочку оплаты товара в соответствии с расчетом встречного иска по дополнению от 20 августа 2022 года за период с 11 мая 2021 года по 22 сентября 2022 года. 

В материалы дела также представлены транспортные накладные: от 28.06.2021, от 24.06.2021, от 29.06.2021, от 11.06.2021, от 23.06.2021, от 16.06.2021, от15.06.2021, от16.06.2021, от 22.06.2021, от 11.06.2021, от 15.06.2021, от 22.06.2021, от 23.06.2021, №ОТП00003236, № ОТП00003220, № ОТП0000322, ОТП00003237, и платежными документами № 283 от 19.04.2021, № 251014, 251013, 251025, 251030, 251029, 251011, 251016, 251012, 251023, 251019, 251020, 251017, 251018, 251015 от 17.09.2021,  № 252298, 252283, 252284, 252284, 252289, 252294, 252308, 252286, 252305, 252311, 252291, 252287, 252312, 252306, 252315, 252279, 252309, 252316, 252310, 232510, 252314, 252285, 252313, 252307, 252300, 252282, 252293, 252278, 252301, 252290, 252280, 252281, 252292, 252295, 252296.

Исследовав представленные доказательства, оценив доводы лиц, участвующих в деле, арбитражный суд пришел к следующим выводам.

В соответствии со статьей 309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Кодекса).

В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

29.12.2020 между ФГУП «ФЭО» и ООО «ТехПолимер» заключен контракт № Ц-ГД/ИФ03-6/2020ЕИ-156/20 (далее – «Контракт») на поставку герметичных контейнеров для опасных отходов (далее – «Товар»).

Из условий Контракта следует, что Поставщик обязуется поставить Товар в соответствии с условиями Контракта и своевременно в порядке, установленном Контрактом, передать Товар (п. 1.1 Контракта). 

Стороны Контракта согласовали, что срок поставки Товара в полном объеме до 31.03.2021 (п. 1.4 Контракта).

В соответствии с положениями пунктов 4.1.-4.3. контракта заказчик обязан осуществить приемку товара в течение 1 дня.  Обязательства по поставке Товара считаются исполненными Поставщиком с даты подписания сторонами акта приема-передачи Товара (партии Товара) (п. 4.6 Контракта). 

Согласно Спецификации (Приложение № 1 к Контракту) количество поставляемых контейнеров:

-  для хранения отходов I и II классов опасности (ТПЭ-400) – 208 шт.; 

- для хранения отходов I и II классов опасности (ТПЭ-1000) – 5 000 шт.

Суд признает обоснованным довод ответчика, что факт поставки товара подтверждается транспортными документами и не оспаривается ответчиком по встречном иску, фактическую дату передачи товара представляется возможным установить в соответствии со штампом выдачи груза в железнодорожной транспортной накладной или в соответствии с датой оформления акта возврата контейнера (так как данное действие подтверждает, что товар из контейнера выгружен и порожний контейнер возвращен железной дороге или собственнику), а именно:

- по Акту №11 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002811, заявкой на перевозку 2811, экспедиторской распиской 2811, УПД599 и товарной накладной 599. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 31.05.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №12 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002812, заявкой на перевозку 2812, экспедиторской распиской 2812, УПД600 и товарной накладной 600. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 31.05.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №13 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002874, заявкой на перевозку 2874, экспедиторской распиской 2874, УПД611 и товарной накладной 611. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 31.05.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №14 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003219, заявкой на перевозку 3219, экспедиторской распиской 3219, УПД686 и товарной накладной 686, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №15 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003222, квитанцией о приеме груза ЭЯ182653, железнодорожной транспортной накладной ЭЯ182653, УПД667, товарной накладной 667. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 02.07.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №16 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003220, квитанцией о приеме груза ЭЯ182464, железнодорожной транспортной накладной ЭЯ182464, УПД688, товарной накладной 688. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 02.07.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №17 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003240, квитанцией о приеме груза ЭЭ716843, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ716843, актом приема-передачи контейнера 1202, УПД696, товарной накладной 696. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 23.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступало.

- по Акту №18 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003239, квитанцией о приеме груза ЭЭ713609, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ713609, актом приема-передачи контейнера 1213, УПД697, товарной накладной 697. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 24.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №19 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003237, квитанцией о приеме груза ЭЯ182734, железнодорожной транспортной накладной ЭЯ182734, УПД701, товарной накладной 701. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 05.07.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №20 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003236, квитанцией о приеме груза ЭЯ182689, железнодорожной транспортной накладной ЭЯ182689, УПД703, товарной накладной 703. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 02.07.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №21 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003203, товарно-транспортной накладной ОТП 00003203, заявкой на перевозку 3203, экспедиторской распиской 3203, УПД712, товарной накладной 712. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 09.06.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №22 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003238, квитанцией о приеме груза ЭЭ773606, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ773606, актом возврата контейнера от 29.06.2021, УПД716, товарной накладной 716. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 29.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №23 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003280, квитанцией о приеме груза ЭЭ773534, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ773534, актом возврата контейнера от 24.06.2021, УПД717, товарной накладной 717. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 24.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №24 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003277, экспедиторской распиской 3277, УПД720, товарной накладной 720, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акта №25 от25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003314, квитанцией о приеме груза ЭЭ830103, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ830103, транспортной накладной от 28.06.2021, актом возврата контейнера HNKИ 5135170, УПД730, товарной накладной 730. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 29.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №26 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003315, квитанцией о приеме груза ЭЭ855708, транспортной накладной от 29.06.2021, актом возврата контейнера HNKИ 5120822, УПД737, товарной накладной 737. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 29.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №27 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003440, заявкой на перевозку 3440, экспедиторской распиской 3440, УПД765, товарной накладной 765, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №28 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003530, заявкой на перевозку 3530, экспедиторской распиской 3530, УПД1227, товарной накладной 774, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал. 

- по Акту №29 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002970, заявкой на перевозку 2970, экспедиторской распиской 2970, УПД648, товарной накладной 648. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 03.06.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №30 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002968, квитанцией о приеме груза ЭЭ102539, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ102539, транспортной накладной от 11.06.2021, актом приема-передачи контейнера от 11.06.2021, УПД649, товарной накладной 649. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 11.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №31 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002971, заявкой на перевозку 2971, экспедиторской расписки, УПД651, товарной накладной 651. Где в транспортной накладной указана дата получения товара – 03.06.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №32 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00002969, квитанцией о приеме груза ЭЭ157097, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ157097, УПД652, товарной накладной 652. Где в железнодорожной накладной указана дата получения товара – 10.06.2021, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №33 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003017, заявки на перевозку 3017, экспедиторской расписки 3017, УПД654, товарной накладной 654. Где в транспортной накладной имеются отметки о получении товара, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №34 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003018, заявкой на перевозку 3018, экспедиторской расписки 3018, УПД653, товарной накладной 653. Где в транспортной накладной имеются отметки о получении товара, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №35 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003002, квитанцией о приеме груза ЭЭ265395, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ265395, транспортной накладной от 15.06.2021, актом приема-передачи контейнера от 15.06.2021, УПД655, товарной накладной 655. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 15.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №36 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003042, заявкой на перевозку 3042, экспедиторской распиской 3042, УПД656, товарной накладной 656. Где в транспортной накладной имеются отметки о получении товара, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №37 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003045, заявкой на перевозку 3045, экспедиторской распиской 3045, УПД657, товарной накладной 657. Где в транспортной накладной имеются отметки о получении товара, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №38 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003057, квитанцией о приеме груза ЭЭ317502, транспортной накладной от 16.06.2021, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ317502, актом приема-передачи контейнера от 16.06.2021, УПД658, товарной накладной 658. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 16.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №39 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003056, квитанцией о приеме груза ЭЭ324549, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ324549, транспортной накладной от 15.06.2021, актом приема-передачи контейнера TBJИ7497810, УПД659, товарной накладной 659. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 15.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №40 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003055, квитанцией о приеме груза ЭЭ324457, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ324457, транспортной накладной от 16.06.2021, актом приема-передачи контейнера TBJИ7280043, УПД660, товарной накладной 660. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 16.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №41 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003054, квитанцией о приеме груза ЭЭ356363, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ356363, актом приема-передачи контейнера TBJИ7315371, УПД661, товарной накладной 661. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 16.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №42 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003092, заказом-нарядом 240, квитанцией о приеме груза 410060, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ410060, транспортной накладной от 22.06.2021, актом приема-передачи контейнера TBJИ7436408, УПД662, товарной накладной 662. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 22.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №43 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003094, заказом-нарядом 242, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ380855, актом приема-передачи контейнера TBJИ77189340, УПД663, товарной накладной 663. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 23.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №44 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003093, квитанцией о приеме груза ЭЭ324457, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ324457, транспортной накладной от 22.06.2021, актом приема-передачи контейнера TBJИ7515636, УПД664, товарной накладной 664. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 22.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №45 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003090, квитанцией о приеме груза ЭЭ409864, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ409864, актом приема-передачи контейнера TBJИ7387073, УПД665, товарной накладной 665. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 22.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №46 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003089, квитанцией о приеме груза ЭЭ409932, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ409932, актом приема-передачи контейнера TBJО7225730, УПД666, товарной накладной 666. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 21.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №47 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003152, квитанцией о приеме груза ЭЭ486817, железнодорожной транспортной накладной ЭЭ486817, транспортной накладной от 23.06.2021, актом приема-передачи контейнера TCLU1701003, УПД668, товарной накладной 668. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 23.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

- по Акту №48 от 25.08.2021, транспортной накладной ОТП 00003153, квитанцией о приеме груза ЭЭ498687, транспортной накладной от 24.06.2021, актом приема-передачи контейнера 4865, УПД669, товарной накладной 669. Где в акте приема-передачи контейнера указана дата возврата порожнего контейнера 24.06.2021, то есть товар передан покупателю, при этом мотивированный отказ от приемки или коммерческий акт в ООО «ТехПолимер» не поступал.

Согласно указанным документам, поставка товара по спорному договору ответчиком по первоначальному исковому заявлению произведена в срок не позднее 06.07.2021. Контейнеры в период май-июнь 2021 поставлялись ответчиком по первоначальному иску в той же комплектации, что и контейнеры, принятые истцом по первоначальному иску по актам №№1-10. Доказательства обратного истцом по первоначальному иску в материалы дела не представлены. 

Истец по первоначальному иску предъявил требования к комплектации товара, поставляемого ответчиком по первоначальному иску, которые отсутствует в Технических характеристиках (Приложение №2 и №3 к контракту) (претензия от 15.07.2021), в части контрактом не установлены требования по классу отходов и требования по герметичности в части: наличия уплотнительных прокладок, наличие резиновых ремней для фиксации крышки. В приложении №3 к контракту, в п.4.1.2. раскрыты требования по герметичности – «надежная фиксация крышки с помощью 22-точечной системы запирания в закрытом положении, наличие в крышке дополнительного герметично запираемого отверстия диаметром 320 мм», иные требования к герметичности контрактом не установлены.

Приемка товара должна осуществляться в соответствии с правилами, установленными разделом №4 контракта. В соответствии с пунктом 4.4. контракта заказчик обязан направить поставщику мотивированный отказ от приемки товара с замечаниями и претензиями. Истец по первоначальному иску не предоставил в материалы дела коммерческие акты, заключения экспертизы и иные документы, подтверждающие факт проведения надлежащей приемки товара. 

На основании пункта 1 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи.

В соответствии с частью 1 статьи 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за Последствия передачи товара ненадлежащего качества определены законодателем в статье 475 ГК РФ, в соответствии с которой, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара.

Согласно пункту 1 статьи 513 ГК РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота.

Покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором или обычаями делового оборота и о выявленных несоответствиях или недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика (пункт 2 статьи 513 Кодекса).

В соответствии со статьей 474 ГК РФ проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором купли-продажи. Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором. В случаях, когда порядок проверки установлен законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов, порядок проверки качества товаров, определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям.

Нарушение порядка приемки товара является основанием для признания факта поставки некачественного товара недоказанным. Если при приемке товара, проведенной с нарушением установленного порядка, были составлены документы, то они не могут приниматься судом в качестве доказательства поставки некачественного товара. 

В нарушение положений пунктов 4.1.-4.3. контракта ответчик по первоначальному иску не осуществил приемку товара в течение 1 дня. 

В течение установленного договором срока для приемки товара, от заказчика не поступил отказ в приемке товара с замечаниями и претензиями по качеству, комплектности и количеству поставленного товара, соответственно товар заказчиком принят и использован в своей деятельности, из чего следует, что он принял товар и необоснованно уклонился от подписания Акта приема-передачи товара (партии товара) в сроки, установленные контрактом для приемки товара и подписал Акты только 25 августа 2021 года. Правовое обоснование нарушения порядка и сроков приемки товара первоначальным истцом в материалы дела не представлено.

Согласно пункту 3 статьи 1 ГК РФ при установлении, осуществлении и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно. В силу пункта 4 статьи 1 ГК РФ никто не вправе извлекать преимущество из своего незаконного или недобросовестного поведения.

Оценивая действия сторон как добросовестные или недобросовестные, следует исходить из поведения, ожидаемого от любого участника гражданского оборота, учитывающего права и законные интересы другой стороны, содействующего ей, в том числе в получении необходимой информации. 

Поведение одной из сторон может быть признано недобросовестным, если усматривается очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения. 

Если будет установлено недобросовестное поведение одной из сторон, суд в зависимости от обстоятельств дела и с учетом характера и последствий такого поведения отказывает в защите принадлежащего ей права полностью или частично, а также применяет иные меры, обеспечивающие защиту интересов добросовестной стороны или третьих лиц от недобросовестного поведения другой стороны (пункт 2 статьи 10 ГК РФ), например, признает условие, которому недобросовестно воспрепятствовала или содействовала эта сторона соответственно наступившим или ненаступившим (пункт 3 статьи 157 ГК РФ); указывает, что заявление такой стороны о недействительности сделки не имеет правового значения (пункт 5 статьи 166 ГК РФ) (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации»).

Факт поставки товара истцом по первоначальному иску не оспаривается, дата фактической передачи товара подтверждается: транспортными накладными, железнодорожными квитанциями о приеме груза к перевозке, железнодорожными транспортными накладными, в которых указана дата выдачи товара на станции назначения, и актами возврата контейнера, в котором осуществлялась доставка товара до объекта ответчика.

Доводы истца по встречному иску (ответчика  по  первоначальному  иску) подтверждаются Транспортными накладными от 28.06.2021, от 24.06.2021, от 29.06.2021, от 11.06.2021, от 23.06.2021, от 16.06.2021, от15.06.2021, от16.06.2021, от 22.06.2021, от 11.06.2021, от 15.06.2021, от 22.06.2021, от 23.06.2021, №ОТП00003236, № ОТП00003220, № ОТП0000322, ОТП00003237, и платежными документами № 283 от 19.04.2021, № 251014, 251013, 251025, 251030, 251029, 251011, 251016, 251012, 251023, 251019, 251020, 251017, 251018, 251015 от 17.09.2021,  № 252298, 252283, 252284, 252284, 252289, 252294, 252308, 252286, 252305, 252311, 252291, 252287, 252312, 252306, 252315, 252279, 252309, 252316, 252310, 232510, 252314, 252285, 252313, 252307, 252300, 252282, 252293, 252278, 252301, 252290, 252280, 252281, 252292, 252295, 252296.

Таким образом, суд приходит к выводу, что материалами дела подтверждается факт несоблюдения порядка и сроков приемки товара, что свидетельствует недобросовестном поведении истца. На основании изложенного, суд признает обоснованным довод ООО «ТехПолимер», что акты приемки-передачи товара (партии товара) оформленные от 25.08.2021 могут служить только доказательством исполнения обязательств поставщика по поставке товара, при этом не могут служить доказательством даты исполнения обязательства ООО «ТехПолимер» по поставке товара, так как оформлены истцом по первоначальному иску со значительным нарушением срока приемки.

Пунктом 5.4. установлен срок оплаты товара – 30 дней с даты подписания акта приема-передачи товара (партии товара), в связи с тем, что заказчик необоснованно уклонился от своевременного подписания акта приема-передачи товара (партии товара), суд приходит к вводу, что ООО «ТехПолимер» правомерно считает, что вправе рассчитывать на оплату товара, поставленного по контракту в течение 33 дней с даты поставки каждой партии товара заказчику.

Пунктом 7.7. установлена ответственность заказчика за нарушение сроков оплаты товара в виде пени в размере 1/300 Ключевой ставки Банка России действующей на момент оплаты за каждый день просрочки исполнения обязательства.

ООО «ТехПолимер» начислил пени за просрочку оплаты товара с учетом указанных обстоятельств спора в размере 815 030 руб. 18 коп. пени за просрочку оплаты товара в соответствии с расчетом встречного иска по дополнению от 20 августа 2022 года за период с 11 мая 2021 года по 22 сентября 2022 года. Учитывая изложенное, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в ч. 2 ст. 71 АПК, суд признает обоснованными исковые требования по встречному иску в полном объеме. 

По первоначальному иску истец просит взыскать с ответчика пени на основании  пункта 7.2. контракта, согласно которому в случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Поставщику требование об уплате пеней. Пеня начисляется за каждый день  просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения, установленного контракта срока исполнения обязательства,  и устанавливается Контрактом в размере 1/300  действующей на дату уплаты  пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Поставщиком.

Истцом в адрес ответчика направлена претензия № /16/2021-ПРЕТ от 14.05.2021 с требованием об оплате неустойки за просрочку исполнения обязательства по состоянию на 29.04.2021 на сумму 388 621 руб. 63 коп. Данная претензия оплачена ответчиком в полном объеме.

Как следует из расчета истца, размер оставшейся неустойки составляет 1 913 092, 02 руб. (513 985, 16+1 399 106, 86):

96 862 176,00 (цена Контракта) – 18 090 504,00 ((стоимость фактического исполненного) (4 882 176,00 (стоимость поставленных ТПЭ-400) + 18 396,00 (стоимость 1 -го ТПЭ-1000) ×718 (количество поставленных ТПЭ-1000)) × 29 (количество дней просрочки после допоставки с 29.04.2021 по 28.05.2021)×1/300 × 6,75 % =513 985,16. 

96 862 176,00 (цена Контракта) – 26 994 168 ((стоимость фактического исполненного) (4 882 176,00 (стоимость поставленных ТПЭ-400) + 18 396,00 (стоимость 1 -го ТПЭ-1000) ×1 202 (количество поставленных ТПЭ-1000)) × 89 (количество дней просрочки после допоставки с 29.05.2021 по 25.08.2021)×1/300 × 6,75 % =1 399 106, 86. 

26.08.2021 истцом в адрес ответчика направлена претензия № /33/2021-ПРЕТ с требованием об оплате неустойки за просрочку исполнения обязательства в размере 1 399 106 руб. 86 коп. Ответчик с указанной претензией не согласился.

Размер подлежащей взысканию неустойки по контрасчету ответчика  по первоначальному иску составляет  854 781 руб. 18 коп. за период с 29 апреля 2021 года по 06 июля 2021 года. 

Суд приходит к выводу об обоснованности возражений ответчика  по первоначальному иску с учетом следующего. Как заявляет ответчик,  задержка поставки вызвана нарушением истцом встречных обязательств и предъявлением к ответчику требований, не предусмотренных договором поставки. Так, поставка товара была завершена 24.06.2021 г., что подтверждается УПД №669 от 02.06.2021г. Контейнеры в период май-июнь 2021 поставлялись в той же комплектации, что и контейнеры, принятые истцом по актам №№1-10.

Истец предъявил требования к комплектации товара, которая отсутствует в Технических характеристиках (Приложение №2 и №3 к контракту) (претензия от 15.07.2021), в части контрактом не установлены требования по классу отходов и требования по герметичности в части: наличия уплотнительных прокладок, наличие резиновых ремней для фиксации крышки. В приложении №3 к контракту, в п.4.1.2. раскрыты требования по герметичности - «надежная фиксация крышки с помощью 22-точечной системы запирания в закрытом положении, наличие в крышке дополнительного герметично запираемого отверстия диаметром 320 мм», иные требования к герметичности контрактом не установлено.

Претензии истца по первоначальному иску в части доукомплектации поставленных ООО «ТехПолимер» контейнеров являлись по мнению ответчика необоснованными  и были направлены на уклонение от приемки товара и надлежащего исполнения обязательств по оплате поставленного товара. Приемка товара должна осуществляться в соответствии с правилами, установленными разделом №4 контракта. В соответствии с пунктом 4.4. контракта заказчик обязан направить поставщику мотивированный отказ от приемки товара с замечаниями и претензиями. Ни по одной партии товара, заказчиком не была проведена экспертиза, ни одного мотивированного отказа от приемки товара от истца по первоначальному иску не поступило.  Доводы истца до первоначальному иску в части неполучения товара несостоятельны, так как факт поставки товара и. приемке товара на объекте подтверждается, следующими доказательствами:

- заявка на перевозку № 2970 от 27.05,2021, экспедиторская расписка № 2970 от 28,05,2021, транспортной накладной № ОТП00002970 с отметкой о получении от 30.06,2021 -коммерческий акт не составлялся, мотивированный отказ от приемки заказчиком не направлялся,

- заявка на перевозку № 2971 от 27.05.2021, экспедиторская расписка № 2971 от 28,05.2021, транспортной накладной № ОТП00002971 с отметкой о получении от 03.06.2021 - товар принят без замечаний, мотивированный отказ от приемки заказчиком не направляйся.

- заявка на перевозку № 3045 от 31.05.2021, экспедиторская расписка № 3045 от 31,05.2021, транспортной накладной № ОТП00003045 с отметкой о получении товара - коммерческий акт не составятся, мотивированный отказ от приемки заказчиком не направлялся.

- заявка на перевозку № 3042 от 31.05.2021, экспедиторская расписка № 3042 от 01.06.2021, транспортной накладной № ОТП00003042 с отметкой о получении товара - коммерческий акт не составлялся, мотивированный отказ от приемки заказчиком не направлялся.

- заявка на перевозку № 3017 от 28.05,2021, экспедиторская расписка № 3017 от 29.05.2021, транспортной накладной № ОТП00003017, № ОТП00003009 с отметкой о получении товара

- коммерческий акт не составлялся, мотивированный отказ от приемки заказчиком не направлялся.

- заявка на перевозку № 3018 от 28.05.2021, экспедиторская расписка № 3018 от 29.05.2021, транспортной накладной № ОТП000030182 с отметкой о получении товара - коммерческий акт не составляйся, мотивированный отказ от приемки заказчиком не направлялся.

В соответствии со статьей 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями, закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями, делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства и одностороннее изменение его условий не допускаются (статья 310 Кодекса). В соответствии со статьей 506 ГК РФ по договору поставки поставщик - продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием. На основании пункта 1 статьи 469 ГК РФ продавец обязан передать покупателю товар, качество которого соответствует договору купли-продажи. В соответствии с частью 1 статьи 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику требования, предусмотренные статьей 475 настоящего Кодекса, за Последствия передачи товара ненадлежащего качества определены законодателем в статье 475 ГК РФ, в соответствии с которой, если недостатки товара не были оговорены продавцом, покупатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потребовать от продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. Согласно пункту 1 статьи 513 ГК. РФ покупатель (получатель) обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с договором поставки. 

Принятые покупателем (получателем) товары должны быть им осмотрены в срок, определенный законом, иными правовыми актами, договором поставки или обычаями делового оборота, покупатель (получатель) обязан в этот же срок проверить количество и качество принятых товаров в порядке, установленном законом, иными правовыми актами, договором  или  обычаями делового  оборота и  о  выявленных  несоответствиях  или: недостатках товаров незамедлительно письменно уведомить поставщика (пункт 2 статьи 513 Кодекса).

В соответствии со статьей 474 ГК РФ проверка качества товара может быть предусмотрена законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных, стандартов или договором купли-продажи. Порядок проверки качества товара устанавливается законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов или договором. В случаях, когда порядок проверки установлен законом, иными правовыми актами, обязательными требованиями государственных стандартов, порядок проверки качества товаров, определяемый договором, должен соответствовать этим требованиям.

Нарушение порядка приемки товара является основанием для признания факта поставки некачественного товара недоказанным. Если при приемке товара» проведенной с нарушением установленного порядка» были составлены документы, то они не могут приниматься судом в качестве доказательства поставки некачественного товара.

Таким: образом, в нарушении положениями пунктов 4.1,-43. контракта заказчик не осуществил приемку товара в течение 3 дней. В течение 3-х дней от заказчика не поступил отказ в приемке товара с замечаниями и претензиями по качеству, комплектности и количеству поставленного товара, соответственно товар заказчиком принят и использован в своей деятельности, из чего следует, что заказчик принял товар и необоснованно уклонился от подписания Акта приема-передачи товара (партии товара) в сроки, установленные контрактом для приемки товара и подписал Акты только 28 августа 2021 года.

Расчет неустойки истцом по первоначальному иску произведен без учета ранее удовлетворенной ответчиком по первоначальному иску в добровольном порядке претензии в сумме 388 621,63 руб. ,начисленной по  состоянию на 29.04.2021, что подтверждается истцом по первоначальному иск, у требования о несвоевременной поставке 718 контейнеров было предъявлено на основании претензии от 14.05.2021 Ка 1.16/2021-прет на сумму 210 027,79 рублей. Таким образом размер подлежащей взысканию неустойки по контрасчету ответчика  по первоначальному иску составляет  854 781 руб. 18 коп. за период с 29 апреля 2021 года по 06 июля 2021 года. 

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по пошлине распределяются на стороны с учетом удовлетворения исковых требований пропорционально по иску, с учетом суммы требований по встречному иску. 

В соответствии со статьей 170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при полном или частичном удовлетворении первоначального и встречного исков в резолютивной части решения указывается денежная сумма, подлежащая взысканию в результате зачета.

Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения в установленном порядке в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа (код доступа - ). 

По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Руководствуясь статьями 104, 110, 167 – 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:

Иск удовлетворить частично, 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТехПолимер" в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» 854 781 руб. 18 коп. неустойки, 14 356 руб. судебных расходов по государственной пошлине, 

в остальной части иска отказать.

Встречный иск удовлетворить, 

взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТехПолимер" 815 030 руб. 18 коп. пени, 19 301 руб. 60 коп. судебных расходов по государственной пошлине.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "ТехПолимер" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  из федерального бюджета 239 руб. 40 коп. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 396 от 18.02.2022.

Произвести зачет требований, 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ТехПолимер" в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» 39 751 руб. неустойки, 

взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Федеральный экологический оператор» в пользу общества с ограниченной ответственностью "ТехПолимер" 4 945 руб. 60 коп. судебных расходов по государственной пошлине.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Красноярского края.

 

Судья

Г.Г. Петроченко