АРБИТРАЖНЫЙ СУД КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ Красная ул., д. 8, Кемерово, 650000 http://www.kemerovo.arbitr.ru Тел. (384-2) 58-43-26, тел./факс (384-2) 58-37-05 Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

Дело № А27- 3626/2018

город Кемерово

28 мая 2021года

Арбитражный суд Кемеровской области в составе судьи Андугановой О.С., при  ведении протокола и аудиозаписи судебного заседания секретарем судебного заседания  Симоненко И. А. ( до перерыва) помощником судьи Покосовой Н. Ю. ( после перерыва),  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Открытого акционерного  общества «НОВОКУЗНЕЦКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ», г. Новокузнецк Кемеровская  область – Кузбасс (ОГРН 1114218000170, ИНН 4218108458) к обществу с ограниченной  ответственностью «Производственное предприятие «ПРОММОНТАЖ», г. Бийск  Алтайский край (ОГРН 1132204007550, ИНН 2204067568), третье лицо , не заявляющее  самостоятельных требований относительно предмета спора: общество с ограниченной  ответственностью «Научно - Производственное предприятие «Завод модульных  дегазационных установок», г. Москва (ОГРН 1094218001811, ИНН 4218105785) о  взыскании 1 000 000 рублей суммы произведенной по договору подряда № 1605/2017 от  28.04.2017года предоплаты. 265 016,37 рублей пени (неустойки), начисленной за  нарушение срока выполнения работ по договору подряда № 1605/2017 от 28.04.2017года,  237 000 рублей неустойки, начисленной за нарушение сроков возврата предоплаты,  начисленной на основании п. 13. 5 договора № 1605/2017 , 50 000 рублей в возмещение  расходов по оплате услуг представителя и по встречному иску общества с ограниченной  ответственностью «Производственное предприятие «ПРОММОНТАЖ», г. Бийск (ОГРН  1132204007550, ИНН 2204067568) к открытому акционерному обществу  «НОВОКУЗНЕЦКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» . г. Новокузнецк Кемеровская область –  Кузбасс (ОГРН 1114218000170, ИНН 4218108458) о взыскании 3 245 786,32 рублей  долга за выполненные работы по договору подряда № 1605/2017 от 28.04.2017года ,  

руководствуясь статьями 49, п. 4 ч. 1 ст. 150, с. ст.151, 110, 167-171, 181, п. 4 ч. 1 ст. 148,  149 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд  

р е ш и л:

Принять отказ открытого акционерного общества  «НОВОКУЗНЕЦКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» от иска в части требований, заявленных к  обществу с ограниченной ответственностью «Производственное предприятие  «ПРОММОНТАЖ» о взыскании 1 000 000 рублей суммы произведенной по договору  подряда № 1605/2017 предоплаты, 237 000 рублей пени (неустойки), начисленной за  нарушение сроков возврата суммы предоплаты на основании пункта 13.5 договора  подряда № 1605/2017 от 28.04.2017года и в части суммы начисленной на основании п.  13.2 договора подряда № 1605/2017 от 28.04.2017года пени за нарушение сроков  выполнения работ в размере 75 389,01 рубль.  

В указанной части производство по делу прекратить. 

В остальной части исковые требования открытого акционерного общества  «НОВОКУЗНЕЦКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ», заявленные к обществу с ограниченной  ответственностью «Производственное предприятие «ПРОММОНТАЖ», удовлетворить.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Производственное  предприятие «ПРОММОНТАЖ» в пользу открытого акционерного общества  «НОВОКУЗНЕЦКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» 189 627 рублей 36 коп. пени за нарушение  сроков выполнения работ, исчисленной за период с 13.06.2017года по 12.02.2018года,  3 537 рублей в возмещение расходов по уплате государственной пошлины по иску, всего -  

193 164 рубля 36 коп. 

Выдать открытому акционерному обществу  «НОВОКУЗНЕЦКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» справку на возврат из Федерального  бюджета РФ 17 138 рублей 10 коп. госпошлины, излишне уплаченной по платежному  поручению № 203 от 26.02.2018года.  

Встречные исковые требования общества с ограниченной ответственностью  «Производственное предприятие «ПРОММОНТАЖ», заявленные к открытому  акционерному обществу «НОВОКУЗНЕЦКМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» о взыскании 3 245  786 рублей 32 коп. задолженности по договору подряда № 16/05-2017 от 28 апреля  2017года оставить без рассмотрения.  

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Производственное  предприятие «ПРОММОНТАЖ» справку на возврат из Федерального бюджета РФ 2 000  рублей государственной пошлины, уплаченной по чек – ордеру от 08.06.2018года.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, г. Томск. Апелляционная жалоба подается через  Арбитражный суд Кемеровской области.  

На основании статей 177 и 186 АПК РФ решение и определения по делу,  вынесенные в виде отдельного процессуального документа, принимаются в форме  электронного документа и направляются участвующим в деле лицам посредством их  размещения на официальном сайте Арбитражного суда Кемеровской области в сети  «Интернет».  

Судья Андуганова О. С.