201/2022-48554(2) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А24-4622/2022

г. Петропавловск-Камчатский

14 марта 2023 года

Арбитражный суд Камчатского края в составе судьи Т.А. Арзамазовой, при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  

ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по 

исковому заявлению муниципального казенного учреждения  

«Администрация муниципального образования 

сельское поселение село «Тымлат» 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью  

«Проектно-строительная компания «Гарант» 

(ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью  

«Тымлатский рыбокомбинат» 

о расторжении муниципального контракта от 23.12.2019, о взыскании  

4 282 848,96 руб. убытков, неустойки и штрафа, при участии в заседании: от истца: не явились, 

от ответчика: директор ФИО2 (паспорт, приказ от 18.03.2021, выписка из  ЕГРЮЛ),  

от третьего лица: представитель ФИО3 (паспорт, доверенность от  11.06.2020, со специальными полномочиями, сроком на три года, диплом),  

руководствуясь статьями 110, 167–171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

решил:

В удовлетворении заявления общества с ограниченной ответственностью  «Проектно-строительная компания «Гарант» об утверждении мирового соглашения  отказать.  

Расторгнуть муниципальный контракт от 23.12.2019 

 № 0138300008819000038_217746, заключенный между муниципальным казенным  учреждением «Администрация муниципального образования сельское поселение  село «Тымлат» и обществом с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Гарант».  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Гарант» в пользу муниципального казенного учреждения  «Администрация муниципального образования сельское поселение село «Тымлат»  269 366 (двести шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят шесть) рублей  

77 копеек неустойки и 5 000 (пять тысяч) рублей штрафа. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Гарант» в доход федерального бюджета 8 788 (восемь  тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей государственной пошлины.  

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.  

В остальной части в удовлетворении заявленных требований отказать. 

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд  через Арбитражный суд Камчатского края в срок, не превышающий одного месяца  со дня принятия решения, а также в Арбитражный суд Дальневосточного округа в  срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в законную силу,  при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда  апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Т.А. Арзамазова 

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 11.03.2023 21:40:00

Кому выдана Арзамазова Татьяна Андреевна