85_2332370 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

634050, пр. Кирова д. 10, г. Томск, тел. (3822)284083, факс (3822)284077, http://tomsk.arbitr.ru, e-mail: tomsk.info@arbitr.ru 

Именем Российской Федерации 

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть) 

г. Томск Дело № А67- 1465/2022 02.06.2022 

Арбитражный суд Томской области  

в составе судьи Гребенникова Д. А., 

при проведении протокола судебного заседания помощником судьи Русиновой С.В.  рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению  

Департамента капитального строительства администрации Города Томска (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>)  

к Федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению высшего  образования «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 497 307,83 руб. неустойки  

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-175 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, суд  

РЕШИЛ:

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный  университет» в пользу Департамента капитального строительства администрации Города  Томска 497 307,83 руб. неустойки.  

 Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного  учреждения высшего образования «Томский государственный архитектурно-строительный  университет» в доход федерального бюджета 12 946 руб. государственной пошлины.  

Решение суда может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в  Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия  (изготовления решения в полном объеме) путем подачи апелляционной жалобы через  Арбитражный суд Томской области.  

Судья Д.А. Гребенников