АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А32-61186/2022

г. Краснодар

08 февраля 2023 года

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Полякова Д.Ю., при  ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания  Магомедмирзоевой К.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению  Управления имущественных и земельных отношений администрации муниципального  образования Новопокровского района, Краснодарский край, ст-ца Новопокровская (ИНН  2360013129),  

к обществу с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик  «СтройГрад-Дон», г. Краснодар (ИНН 2311200944),  

о взыскании неустойки (штрафа, пени) за просрочку исполнения (ненадлежащего  исполнения) обязательств, предусмотренных Контрактами, при осуществлении  закупки товара (работы. услуги) от 13.12.2021 в размере – 1 453 364 руб.  

Руководствуясь статьями 41, 64-71, 110, 137, 156, 163, 167-176 Арбитражного  процессуального кодекса Российской Федерации,  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «СтройГрад-Дон» (ИНН 2311200944) в пользу Управления имущественных и  земельных отношений администрации муниципального образования Новопокровского  района, Краснодарский край (ИНН 2360013129) неустойку (штраф, пени) за просрочку  исполнения (ненадлежащего исполнения) обязательств, предусмотренных Контрактами,  при осуществлении закупки товара (работы. услуги) от 13.12.2021 в размере – 1 453 364  руб.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Специализированный  застройщик «СтройГрад-Дон» (ИНН 2311200944) в доход федерального бюджета  государственную пошлину в размере 27 534 руб.  

Решение может быть обжаловано в порядке и сроки, предусмотренные  Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации.  

Судья Д.Ю. Поляков