1 2111402_4765432  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89, факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

сайт http://ufa.arbitr.ru/ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-12112/2020

г. Уфа

18 января 2021 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи  Журавлевой У.В. при ведении протокола судебного заседания секретарем  судебного заседания ФИО1 рассмотрел дело по иску общества с  ограниченной ответственностью "Завод строительных материалов и  конструкций" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к обществу с  ограниченной ответственностью "ЭПП" (ИНН 

<

***>,  ОГРН 

<

***>) о взыскании 969 262 руб. 62 коп. пени, начисленной за  нарушение сроков выполнения работ по договору от 19.04.2019 № 55/19-КС(3)  за период с 31.12.2019 по 15.05.2020, и 172 663 руб. 17 коп. пени, начисленной  за нарушение сроков выполнения работ по договору от 19.04.2019 № 56/19- КС(3) за период с 21.12.2019 по 15.05.2020 (с учетом принятого судом в  порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации уменьшения исковых требований).  

Руководствуясь ст. 110, 167 – 170 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "ЭПП"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу общества с ограниченной  ответственностью "Завод строительных материалов и конструкций"  (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 320 000 руб. пени, начисленной за  нарушение сроков выполнения работ по договору от 19.04.2019 № 55/19-КС(3)  за период с 31.12.2019 по 15.05.2020, и 60 000 руб. пени, начисленной за  нарушение сроков выполнения работ по договору от 19.04.2019 № 56/19-КС(3)  за период с 21.12.2019 по 15.05.2020, а также 24 419 руб. в возмещение  расходов по уплате государственной пошлины.  

В остальной части в удовлетворении исковых требований отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Завод  строительных материалов и конструкций" (ИНН 0266023479,  ОГРН 1040203380337) из федерального бюджета 1592 руб. государственной  пошлины, уплаченной по платежному поручению от 27.05.2020 № 22261.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу  по ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня  его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает  в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда  апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления  его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной  инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения  апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на  Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда  www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа  www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья У.В. Журавлева