900001359_17121463  

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 

http://www.msk.arbitr.ru 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

 (в порядке ст. 176 АПК РФ) 

Именем Российской Федерации

Дело № А40-26195/16-89-196

г. Москва

12 октября 2017 года

Арбитражный суд г. Москвы в составе: председательствующего судьи Акименко О.А. при ведении протокола помощником судьи Самодуровой К.С. 

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Закрытого акционерного  общества «Группа «Энерготехсервис» (ОГРН 

<

***>, 111141, Москва, ул.  

Кусковская, 20А, А602) 

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Строительная компания  

«ИМ-ПЕКС» (ОГРН 

<

***>, 127051, Москва г, Малый Сухаревский пер., 9, 1,  36)  

о взыскании суммы неотработанного аванса по контракту в размере 190 000 000 руб.,  неустойки в размере 190 000 000 руб. неустойки в размере 82 500 руб. за нарушение  

срока выполнения каждого этапа работ, предусмотренного п. 5.2 Контракта, за каждый  день, начиная с 11. 02.2016 г. по день выполнения каждого этапа работ включительно,  госпошлины в размере 200 000 руб.  

при участии: от истца: ФИО1 по доверенности от 14.08.2017г. 

от ответчика: ФИО2 по доверенности от 11.01.2016г., ФИО3 по  доверенности от 06.12.2016г.  

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «ИМ-ПЕКС» в пользу Закрытого акционерного общества «Группа  «Энерготехсервис» аванс в размере 126 758 335 (сто двадцать шесть миллионов  семьсот пятьдесят восемь тысяч триста тридцать пять) руб. 64 коп.  

В остальной части отказать. 

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Строительная  компания «ИМ-ПЕКС» в доход федерального бюджета Российской Федерации  госпошлину в размере 200 000 (двести тысяч) руб.  

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в  Девятый арбитражный апелляционный суд.  

Судья: О.А. Акименко