АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А15-3303/2021

08 декабря 2021 г.

г. Махачкала

 

Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при  ведении протокола судебного заседания секретарем Газиевой М.Б., рассмотрев в  открытом судебном заседании дело по заявлению  

жилищно-строительного кооператива "ОмегаСтрой-05" (ИНН 0573012743, ОГРН  1190571009265)  

к муниципальному казенному учреждению "Управление архитектуры и  градостроительства" администрации городского округа "город Махачкала" (ИНН  0541000093, ОГРН 1020502626760)  

о признании незаконным отказа, изложенного в письме от 17.06.2021 № 51.07/5117/21, в  продлении срока действия разрешения от 07.03.2017 № 05-308-047-2017 на строительство  многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала,  

ул. Л.Чайкиной 47 "а" и обязании продлить срок действия указанного разрешения на  строительство,  

руководствуясь статьями 49,110,156,167,170,198,201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

Р Е Ш И Л:

принять уточненные требования заявителя к рассмотрению.  

Заявление жилищно-строительного кооператива "ОмегаСтрой-05" удовлетворить.  

Признать незаконным отказ муниципального казенного учреждения "Управление  архитектуры и градостроительства" администрации городского округа "город Махачкала"  от 17.06.2021 № 51.07/5117/21 в продлении срока действия разрешения на строительство  от 07.03.2017 № 05-308-047-2017.  

Обязать муниципальное казенное учреждение "Управление архитектуры и  градостроительства" администрации городского округа "город Махачкала" продлить срок  действия разрешения от 07.03.2017 № 05-308-047-2017 на строительство  многоквартирного жилого дома по адресу: Республика Дагестан, г.Махачкала,  

ул. Л.Чайкиной 47 "а". 

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление архитектуры и  градостроительства" администрации городского округа "город Махачкала" в пользу  жилищно-строительного кооператива "ОмегаСтрой-05" судебные расходы по  государственной пошлине в размере 3000 руб.  

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный  суд в месячный срок со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

 Судья Ш.М. Батыраев 

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ Судебного

департамента

Дата 10.12.2020 6:50:31Кому выдана Батыраев Шапи Магомедович