АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А15-1610/2025

13 марта 2025 года

г. Махачкала

 

 Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Магомедовой Ф.И.,  

при ведении протокола судебного заседания секретарем с/з Шаховой К.Ш., рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению  

муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» городского округа «город Дербент» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>)  

к Министерству строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>)  

о признании незаконным решения об отказе в продлении разрешения на строительство, выраженного в письме от 29.01.2025 № 11-08.1-1325/25 и обязании продлить срок действия разрешения № 05-0-01-2024 от 22.03.2024 на строительство водовода «Кайтаг-Дербент»,  

руководствуясь статьями 156, 168-170, 176, 200- 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

заявленные требования муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» городского округа «город Дербент» удовлетворить.  

Признать незаконным отказ Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан от 29.01.2025 № 11-08.1-1325/25 в продлении срока разрешения на строительство водовода «Кайтаг-Дербент» № 05-0-01-2024 от 22.03.2024.  

 Обязать Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан продлить срок разрешения на строительство № 05-0-01-2024 от 22.03.2024 водовода «Кайтаг-Дербент».  

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение суда может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд (г. Ессентуки Ставропольского края) в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Дагестан.  

Судья Ф.И. Магомедова