39/2024-83805(1) 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-29750/2022

г. Новосибирск

19 марта 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Контратовой К.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по исковому заявлению акционерного общества  «Новосибирский приборостроительный завод» (ОГРН 1115476008889), г. Новосибирск, к  обществу с ограниченной ответственностью «Сибспецстроймонтаж» (ОГРН  1105476095779), г. Новосибирск, о взыскании неустойки по договорам подряда в размере  1 948 148 руб. 34 коп. Лица, участвующие в деле и процессе: от истца - Чинов М.В.  (доверенность № 226 от 29.12.2023, паспорт, диплом); от ответчика - Чиркин В.В.  (доверенность от 27.11.2023, паспорт, диплом).  

руководствуясь статьями 167 – 171, 176, 178 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Сибспецстроймонтаж» в пользу  акционерного общества «Новосибирский приборостроительный завод» неустойку в  размере 1 753 409 руб. 26 коп., 29 234 руб. расходов по оплате государственной пошлине.  

Возвратить акционерному обществу «Новосибирский приборостроительный завод»  из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере  5 594 руб.  

В остальной части отказать. 

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой арбитражный  апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу, может быть  обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в срок, не  превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, что оно  было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд  апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи  апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья Д.Н. Дорофеева