СЕМНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

ул. Пушкина, 112, г. Пермь, 614068

e-mail: 17aas.info@arbitr.ru

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 

№ 17АП-11717/2024-ГК

г. Пермь

18 февраля 2025 года

Дело № А60-8275/2023

Резолютивная часть постановления объявлена 04 февраля 2025 года.

Постановление в полном объеме изготовлено 18 февраля 2025  года.

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в составе:председательствующего Бородулиной М. В.

судей  Гребенкиной М.В., Назаровой В.Ю., 

при ведении протокола судебного заседания секретарем  Коржевой В.А.,

при участии в судебном заседании, открытом 03.02.2025 и продолженном после перерыва 04.02.2025, путем веб-конференции, представителей:

от индивидуального предпринимателя ФИО1 – ФИО2 (доверенность от 16.12.2024),

от общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский теплоэнергетический комплекс» - ФИО3 (доверенность от 19.12.2024), ФИО4 (доверенность от 19.12.2024),

в отсутствие представителей иных лиц, участвующих в деле 

(лица, участвующие в деле, о месте и времени рассмотрения дела извещены надлежащим образом в порядке статей 121, 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ), в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте судебного заседания на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда),

рассмотрел в открытом судебном заседании 

апелляционную жалобу истца по первоначальному иску, индивидуального предпринимателя ФИО1,

на решение Арбитражного суда Свердловской области 

от 24 сентября 2024 года

по делу № А60-8275/2023

по первоначальному иску индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «Алапаевский теплоэнергетический комплекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

об обязании провести перерасчет поставленных ресурсов,

по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Алапаевский теплоэнергетический комплекс» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) 

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН 

<

***>, ОГРНИП 

<

***>), 

третьи лица: МУП МО город Алапаевск «Энерготепло», АО «Продторг», 

о взыскании задолженности за бездоговорное потребление тепловой энергии.

Индивидуальный предприниматель ФИО1 (далее – ИП ФИО1, предприниматель) обратилась в Арбитражный суд Свердловской области к обществу с ограниченной ответственностью «Алапаевский теплоэнергетический комплекс» (далее – ООО «АТЭК», общество «АТЭК») с исковым заявлением, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, в котором просит обязать пересчитать поставленные ресурсы за период с сентября 2022 года по январь 2023 года:

- тепловая энергия в количестве 53,512 Гк на сумму 98 895,13 руб.,

- нормативные потери 1,783 Гк на сумму 3244,00 руб.,

- теплоноситель в количестве 19,945 м3 на сумму 1042,80 руб.,

- нормативные потери теплоносителя в количестве 0,706 м3 на сумму 36,90 руб.;

в случае неисполнения решения суда в течение 2-х дней взыскать с ответчика в пользу истца судебную неустойку в следующих размерах:

- первые 7 дней неисполнения решения суда в установленный срок в сумме 500 рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда,

- с 8 по 14 день неисполнения решения суда в установленный срок в сумме 1000 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда,

- с 15 дня неисполнения решения суда в установленный срок в сумме 2500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда до дня исполнения решения суда.

Определением суда от 29.03.2023 к совместному рассмотрению с первоначальным иском принято встречное исковое заявление  ООО «АТЭК» к ИП ФИО1, также впоследствии уточненное в порядке статьи 49 АПК РФ, о взыскании 73 661 руб. 08 коп. стоимости тепловой энергии, и 34 303 руб. 33 коп. неустойки за период с 11.10.2022 по 27.05.2024 в порядке части 9.1 статьи 15 Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее – Закон о теплоснабжении), с продолжением начисления с 28.05.2024 по дату фактической оплаты долга.

В порядке статьи 51 АПК РФ к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования относительно предмета спора, привлечены муниципальное предприятие муниципального образования город Алапаевск "Энерготепло" (далее - МП МО г. Алапаевск "Энерготепло", предприятие), акционерное общество "Продторг" (далее – АО «Продторг»). 

Решением Арбитражного суда Свердловской области от  24 сентября 2024 года в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен.

Не согласившись с принятым решением, ИП ФИО1 обратилась с апелляционной жалобой, в которой просит отменить решение суда, принять по делу новый судебный акт.

В дополнении к апелляционной жалобе и возражениях на отзыв предприниматель выражает несогласие с примененной обществом «АТЭК» в расчете тепловой нагрузкой, расчетом нормативных потерь, расчетной температурой внутри помещения; фактической среднесуточной температурой наружного воздуха, принятыми к расчету характеристиками здания. Также указывает на несоответствие акта выявления бездоговорного потребления тепловой энергии нормам Закона о теплоснабжении; утверждает, что система теплоснабжения в здании установлена лишь в ноябре 2022 года, регистрация права собственности произведена 14.12.2022 в связи с введением здания в эксплуатацию 08.12.2022.

По утверждению предпринимателя, фактическое потребление тепловой энергии оплачено им в полном объеме в соответствии с расчетом потребителя, в связи с чем на иске настаивает, встречный иск считает не подлежащим удовлетворению.

В отзыве на апелляционную жалобу  и письменных пояснениях на возражения предпринимателя общество «АТЭК» возражает против удовлетворения апелляционной жалобы, опровергая доводы апеллянта. 

В судебном заседании суда апелляционной инстанции представители стороны выступили в поддержку правовой позиции доверителей.

Законность и обоснованность обжалуемого судебного акта проверены арбитражным судом апелляционной инстанции в порядке, предусмотренном статьями 266, 268 АПК РФ.

Принадлежащий ИП ФИО1 объект - одноэтажное нежилое здание (магазин «Чижик»), расположенное по адресу: 

<

...>, находится в зоне действия единой теплоснабжающей организации – общества «АТЭК». 

Разрешение на строительство № 66-RU66354000-09-2021 выдано Администрацией  МО город Алапаевск 20.07.2021

20.07.2021 Администрацией  МО город Алапаевск  предпринимателю было выдано разрешение на строительство № 66-RU66354000-09-2021, на строительство объекта торговли на земельном участке с кадастровым номером 66:32:0402012:456 сроком действия до 20.01.2022; 01.08.2022 письмом № 495 Отдела архитектуры и градостроительства было выдано уведомление о продлении срока разрешения на строительство до 20.01.2023.

В материалы дела представлена копия разрешения/ордера №148 от 13.10.2021, согласно которому, разрешается проведение земляных работ, а именно: подключение к уличным сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения методом горизонтально-направленного бурения строящегося здания, расположенного по адресу: 

<

...>, на период с 13.10.2021 с учетом продления по 30.04.2022.; при этом 18.08.2022 ордер закрыт и территория принята.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдано 08.12.2022; право собственности на вновь возведенный объект недвижимости по адресу: 

<

...>, зарегистрировано предпринимателем 14.12.2022.

07.12.2022 ИП ФИО1 направила ООО "АТЭК" заявление о заключении договора теплоснабжения объекта капитального строительства по адресу: 

<

...>, приложив к заявлению копии технического плана здания на 4-х листах и разрешения на строительство от 20.07.2021.

Представленная предпринимателем разрешительная документация на ввод объекта в эксплуатацию, подтверждающая соответствие построенного объекта требованиям проектной документации и разрешению на строительство, вы копировки из технического плана здания не содержат информации о системе теплоснабжения здания.

Из материалов дела следует и предпринимателем не опровергается отсутствие акта о технологическом присоединении здания по адресу 

<

...> к сетям теплоснабжения.

Значительно раньше, 26.10.2020 на основании заявления Администрации МО город Алапаевск (вх. 1388 от 08.10.2020) предприятием МП МО город Алапаевск «Энерготепло» как теплосетевой организацией были выданы Технические условия на присоединение к тепловым сетям объекта - планируемого к постройке многоквартирного жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 66:32:0402012:456 по ул. ФИО5, 8 в г. Алапаевске.

Согласно Техническим условиям, присоединение объекта капитального строительства к системе теплоснабжения возможно от существующего подземного магистрального трубопровода диаметром 273 мм в ТК 4 тепловой сети МП МО город Алапаевск «Энерготепло» от котельной расположенной по адресу: 

<

...>.

Также заявителю предписано выполнить разработку проектной документации по строительству новой тепловой сети от ТК 4 до границы земельного участка (кадастровый номер 66:32:0402012:456) и планируемого на нем к постройке объекта; проектную документацию согласовать с МП МО город Алапаевск «Энерготепло»; выполнить работы согласно проекту, при выполнении работ привлечь МП МО город Алапаевск «Энерготепло» на осуществление строи тельного надзора, посте выполнения работ предоставить комплект исполнительной документации; после выполнения технических условий подать заявку на проведение осмотра и врезку в тепловые сети МП МО город Алапаевск «Энерготепло».

Вместе с тем, как указывает третье лицо – предприятие «Энерготепло»,  какая-либо документация во исполнение Технических условий теплосетевой организации не представлена, врезка в тепловую сеть осуществлена без участия представителей МП МО город Алапаевск «Энерготепло», о дате фактического подключения МП МО город Алапаевск «Энерготепло» уведомлено не было.

19.12.2023 начальник участка по ремонту оборудования и инженерных сетей МП МО город Алапаевск «Энерготепло» ФИО6 составил акт о том, что при обходе тепловых сетей по ветке ул. С-Перовской - ул. ФИО5 в ТК 4 обнаружено подключение к зданию, расположенному по адресу ул. ФИО5, д. 8, магазина «Чижик» с открытой запорной арматурой. Заявки от данного потребителя на открытие запорной арматуры в МП МО город Алапаевск «Энерготепло» не поступало. 

По данным теплосетевой организации, не опровергнутым доказательствами, вновь построенная тепловая сеть от ТК 4 до здания, расположенного по адресу 

<

...> (магазин «Чижик») в хозяйственное ведение МП МО город Алапаевск «Энерготепло» не передавалась; сведениями о принадлежности данной сети МП МО город Алапаевск «Энерготепло» не располагает.

24.01.2024 обществом «АТЭК» с участием теплосетевой организации МП МО город Алапаевск «Энерготепло» составлен акт о самовольном подключении объекта капитального строительства к системе теплоснабжения, согласно которому в результате проверки объекта по ащдресу6 

<

...>, установлено, что объект капитального строительства – магазин «Чижик» подключен к системе теплоснабжения ООО «АТЭК» от ТК 4 полипропиленовой трубой Д=40 в гильзе ПНД без тепловой изоляции; в здании водо-воздушное отопление, установлены калориферы Volcano EC; температура воздуха в торговом зале 21 градус Цельсия; ООО «АТЭК» и МП «Энерготепло» не уведомлены о дате подключения системы отопления; узел учета тепловой энергии и теплоносителя отсутствует.

Письмом N 95 от 26.01.2023 ООО "АТЭК" сообщило ИП ФИО1 о выявленном самовольном подключении объекта капитального строительства, расположенного по адресу: 

<

...>, к системе теплоснабжения в отсутствие договора теплоснабжения и прибора учета.

Относительно заявления предпринимателя от 07.12.2022 о заключении договора и представленных 30.12.2022 документов, ООО "АТЭК" в данном письме указало на отсутствие  достаточных данных для заключения договора теплоснабжения.

Письмом от 01.02.2023 № 123, полученным предпринимателем 02.02.2023 и дополнительно направленным почтой 01.02.2023, ООО «АТЭК» предложило потребителю обеспечить явку представителя 09.01.2023 в 10:00 на объект  

<

...> для составления акта бездоговорного потребления тепловой энергии и теплоносителя.

 Актом о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии (теплоносителя) от 09.02.2023, составленным представителями теплоснабжающей и теплосетевой организациями, с участием двух незаинтересованных лиц,  в отсутствие представителя потребителя по причине неявки, при осмотре магазина «Чижик» по адресу: 

<

...>, зафиксировано потребление тепловой энергии (ТЭ), теплоносителя в отсутствие заключенного договора, акта о готовности сетей и ТПО Потребителя к подаче ТЭ,  акта о технологическом присоединении, подключенного к тепловым сетям с нарушением установленного порядка подключения, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 № 2115;

место бездоговорного потребления: объект ул. ФИО5, 8, подключенный к тепловой сети от ТК-4 трубопроводом Д=40*6,7, прокладка подземная бесканальная;

параметры теплопотребляющей установки: теплый пол в фойе здания, калориферные установки, теплый пол обусловлен наличием трубопровода на S=9м2 под бетонным перекрытием в месте ввода ТС;

прибор учета отсутствует;

начало отопительного периода (подачи тепловой энергии) 23.09.2022;

точный ввод в здание определить невозможно, тр.провод под бетонным полом.

В дело представлено письмо ИП ФИО1 от 08.02.2023, которым предприниматель, ссылаясь на Закон о теплоснабжении, статьи 9, 539, 548 Гражданского кодекса Российской Федерации и Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 настаивает на заключении договора теплоснабжения, отказывает в доступе в помещение для составления акта о бездоговорном потреблении.

Вступившим в законную силу решением Арбитражного суда Свердловской области от 27.09.2023 по делу № А60-6483/2023, оставленным без изменения постановлением  Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 14.02.2024 ИП ФИО1 отказано в иске об обязании ООО «АТЭК» заключить дополнительное соглашение к договору теплоснабжения N АТЭК-233/20 от 03.08.2020 по объекту: 

<

...>.

Письмом от 14.02.2023 № 192 ООО «АТЭК» направило предпринимателю требование об оплате стоимости бездоговорного потребления тепловой энергии за период с се5нтября 2022 года по январь 2023 года на сумму 183 462,89 руб., с приложением счета № 11976 и УПД от 13.02.2023.

ИП ФИО1 оспаривает обоснованность начислений по периоду, тепловым нагрузкам, фактической температуре наружного воздуха и температуре внутри помещения, в связи с чем предпринимателем заявлены требования по первоначальному иску о перерасчете за период с сентября 2022 года по январь 2023 года.

С учетом возражений предпринимателя и представленных контррасчетов, предпринимателем уплачено 84 421,91 руб. за декабрь 2022 года и январь 2023 года по счету № 11976 от 13.02.2023.

 Заявляя встречные требования (с учетом уточнения), общество «АТЭК» указало на предъявление предпринимателю счетов на оплату тепловой энергии, теплоносителя на общую сумму 284 680,58 руб., в том числе:

сентябрь 2022

4 649,41 руб.

УПД 452 от 13.02.2023

октябрь 2022

20 720,27 руб.

УПД 452 от 13.02.2023

ноябрь 2022

44 818,97 руб.

УПД 452 от 13.02.2023

декабрь 2022

57 815,03 руб.

УПД 452 от 13.02.2023

январь 2023

55 459, 20 руб.

УПД 452 от 13.02.2023

февраль 2023

47 963,40 руб.

УПД 828 от 28.02.2023

март 2023

32 081,90 руб.

УПД 1216 от 31.03.2023

апрель 2023

20 960,88 руб.

УПД 1608 от 30.04.2023

май 2023

211,51 руб.

счет № 11976 от 31.05.23

От ИП ФИО1 поступили следующие платежные поручения в общей сумме 211 019,49 руб., учтенные обществом «АТЭК» в соответствии с назначением платежа:

№ 42 от 14.02.2023 на сумму          84 421 руб. 91 коп. (оплата тепловых ресурсов за декабрь 2022 г. и январь 2023 г., по адресу ФИО5,8 по счету №11976 от 13.02.2023 г. НДС не облагается);

№ 164 от 15.05.2023 на сумму        126 386 руб. 07 коп. (оплата тепловых ресурсов за и январь, февраль, март, апрель 2023г., по адресу ФИО5,8 НДС не облагается);

№ 284 от 25.12.2023      на сумму  211 руб. 51 коп.   (оплата тепловых ресурсов за май 2023г. по счету № 11976 от 31.05.2023г по адресу ФИО5,8. НДС не облагается).

По расчету ООО «АТЭК» задолженность ИП ФИО1 составила 73 661,08 руб., в том числе:

сентябрь 2022

4 649,41 руб.

УПД 452 от 13.02.2023

октябрь 2022

20 720,27 руб.

УПД 452 от 13.02.2023

ноябрь 2022

44 818,97 руб.

УПД 452 от 13.02.2023

декабрь 2022

0

УПД 452 от 13.02.2023

январь 2023

0

УПД 452 от 13.02.2023

февраль 2023

0

УПД 828 от 28.02.2023

март 2023

0

УПД 1216 от 31.03.2023

апрель 2023

3 472, 43 руб.

УПД 1608 от 30.04.2023

май 2023

0

счет № 11976 от 31.05.23

Итого

73 661,08 руб.

В связи с изложенным, общество «АТЭК» обратилось со встречным иском к предпринимателю о взыскании задолженности в указанном размере и законной неустойки.

Из материалов дела следует и представителями сторон в судебном заседании апелляционного суда подтверждено, что после сворного периода потребление тепловой энергии от централизованной сети теплоснабжения спорным объектом не осуществляется.

Суд первой инстанции, установив факт бездоговорного потребления тепловой энергии и теплоносителя, признав, произведенный обществом «АТЭК» расчет бездоговорного потребления и теплоносителя верным, пришел к выводу о наличии оснований для удовлетворения встречных исковых требований; в удовлетворении первоначального иска ИП ФИО1 о перерасчете отказал.

Выводы суда первой инстанции соответствуют установленным по делу фактическим обстоятельствам и действующему законодательству.

В соответствии с пунктом 1 статьи 548 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) правила, предусмотренные статьями 539 - 547 ГК РФ, применяются к отношениям, связанным со снабжением тепловой энергией через присоединенную сеть, если иное не установлено законом или иными правовыми актами.

По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (пункт 1 статьи 539 ГК РФ).

Согласно пункту 1 статьи 544 ГК РФ оплата энергии производится за фактически принятое абонентом количество энергии в соответствии с данными учета энергии, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или соглашением сторон.

Правовые основы экономических отношений, возникающих в связи с производством, передачей, потреблением тепловой энергии, тепловой мощности, теплоносителя с использованием систем теплоснабжения, права и обязанности потребителей тепловой энергии, теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций регулируются Законом о теплоснабжении.

В пункте 1 статьи 15 Закона о теплоснабжении закреплено, что потребители тепловой энергии приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель у теплоснабжающей организации по договору теплоснабжения.

В соответствии с частью 1 статьи 13 Закона о теплоснабжении потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение (технологическое присоединение) к системе теплоснабжения в порядке, установленном статьей 14 настоящего Федерального закона, с учетом особенностей, установленных для ценовых зон теплоснабжения статьей 23.10 настоящего Федерального закона.

В силу статьи 14 Закона о теплоснабжении, пункта 3 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, утвержденных  постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 N 2115 (далее – Правила подключения № 2115) такой договор является публичным.

Порядок подключения объектов теплоснабжения регламентирован пунктом 23 Правил подключения N 2115.

 Акт о подключении (техническом присоединении) объекта к системе теплоснабжения подтверждает завершение подключения, включая данные о балансовой принадлежности (указываются границы раздела тепловых сетей, теплопотребляющих установок и источников тепловой энергии по признаку владения на праве собственности или на ином законном основании) и эксплуатационной ответственности (абзац 3 пункта 2 Правил подключения № 2115).

Нормой пункта 29 статьи 2 Закона о теплоснабжении установлено, что к бездоговорному потреблению тепловой энергии относятся потребление тепловой энергии, теплоносителя без заключения в установленном порядке договора теплоснабжения, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя с использованием теплопотребляющих установок, подключенных (технологически присоединенных) к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после введения ограничения подачи тепловой энергии в объеме, превышающем допустимый объем потребления, либо потребление тепловой энергии, теплоносителя после предъявления требования теплоснабжающей организации или теплосетевой организации о введении ограничения подачи тепловой энергии или прекращении потребления тепловой энергии, если введение такого ограничения или такое прекращение должно быть осуществлено потребителем.

В силу норм частей 7 - 8 статьи 22 Закона о теплоснабжении теплоснабжающие организации и теплосетевые организации обязаны проводить в зоне расположения принадлежащих им тепловых сетей или источников тепловой энергии проверки наличия у лиц, потребляющих тепловую энергию, теплоноситель, оснований для потребления тепловой энергии, теплоносителя в целях выявления бездоговорного потребления. Лица, потребляющие тепловую энергию, теплоноситель, теплосетевые организации должны обеспечивать в порядке, установленном Правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации, беспрепятственный доступ представителей теплоснабжающей или теплосетевой организации к приборам учета и теплопотребляющим установкам в целях проведения проверок с учетом положений жилищного законодательства. Проверка одного лица может осуществляться не чаще чем один раз в квартал.

Теплоснабжающей организацией или теплосетевой организацией при выявлении ими факта бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя составляется акт о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя. В указанном акте должны содержаться сведения о потребителе или об ином лице, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, о способе и месте осуществления такого бездоговорного потребления, описание приборов учета на момент составления указанного акта, дата предыдущей проверки, объяснения потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, относительно факта выявленного бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя и их претензии к составленному акту (в случае наличия этих претензий). При составлении указанного акта должны присутствовать потребитель или иное лицо, осуществившие бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, либо их представители. Отказ потребителя или иного лица, осуществивших бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, либо их представителей от подписания составленного акта, а также их отказ от присутствия при его составлении отражается с указанием причин этого отказа в указанном акте или в отдельном акте, составленном в присутствии двух незаинтересованных лиц и подписанном ими.

В соответствии с частью 9 статьи 22 Закона о теплоснабжении расчет объема бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя и их стоимости осуществляется теплоснабжающей организацией или теплосетевой организацией в течение пяти рабочих дней со дня составления акта о выявлении бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя на основании указанного акта, документов, представленных потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными Правительством Российской Федерации. Объем бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя определяется за весь период, истекший с даты предыдущей проверки, в месте осуществления бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, но не более чем за три года.

В силу части 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии с действующими на дату взыскания тарифами на тепловую энергию, теплоноситель для соответствующей категории потребителей или ценами, не подлежащими регулированию в соответствии с названным законом, с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии и подлежит оплате потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего требования теплоснабжающей организации.

В силу части 10 статьи 22 Закона о теплоснабжении стоимость тепловой энергии, теплоносителя, полученных в результате бездоговорного потребления тепловой энергии, теплоносителя, определяется в соответствии с действующими на дату взыскания тарифами на тепловую энергию, теплоноситель для соответствующей категории потребителей или ценами, не подлежащими регулированию в соответствии с названным законом, с учетом стоимости услуг по передаче тепловой энергии и подлежит оплате потребителем или иным лицом, осуществившими бездоговорное потребление тепловой энергии, теплоносителя, в пятнадцатидневный срок с момента получения соответствующего требования теплоснабжающей организации.

В соответствии с Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 N 1034 (далее – Правила № 1034), определение количества поставленной (полученной) тепловой энергии, теплоносителя в целях коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (в том числе расчетным путем) производится в соответствии с Приказом Минстроя России от 17.03.2014 N 99/пр "Об утверждении Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" (далее - Методика N 99/пр).

В отсутствие договора о подключении (технологическом присоединении) к системе теплоснабжения вновь построенного объекта ИП ФИО1 – здания по адресу 

<

...>, введенного в эксплуатацию в соответствии с разрешением от 08.12.2022, в отсутствие акта о подключении (техническом присоединении), на основании представленных в материалы дела доказательств, подтверждающих факт присоединения теплопотребляющих установок предпринимателя к системе теплоснабжения с нарушением установленного порядка подключения (технологического присоединения), суд апелляционной инстанции поддерживает вывод суда первой инстанции о доказанности бездоговорного потребления тепловой энергии на объекте предпринимателя в заявленный период.

В отсутствие приборов учета тепловой энергии, теплоносителя, расчет объема потребления тепловой энергии и теплоносителя, а также технологических (нормативных) потерь в сети, проложенной предпринимателем от ТК4 до объекта теплоснабжения, произведен обществом «АТЭК» на основании имеющихся данных об объекте теплопотребления,  характеристиках тепловой сети и тепловых нагрузках, согласно представленным правоустанавливающим документам на строение, приведенным выше Техническим условиям от 26.10.2020, представленной предпринимателем выкопировке из проектной документации на наружные сети водоснабжения, теплоснабжения 1189.01.21-НВ, ТС, согласно требованиям Правил № 1034, Методики № 99/пр с применением подтвержденных справками ФГБУ «Уральское УГМС» метеорологических данных о фактической температуре наружного воздуха. В то же время, представленные предпринимателем варианты расчетов указанным данным не соответствуют (в том числе, по техническим характеристикам здания, тепловой нагрузке, температуре внутреннего, наружного воздуха, периодам начисления).

Отклоняя возражения предпринимателя относительно расчета требований по встречному иску как не подтвержденные надлежащими доказательствами (статья 65 АПК РФ), апелляционный суд отмечает зафиксированный актами от 24.01.2023 и от 09.02.2023 характер отбора предпринимателем тепловой энергии и теплоносителя путем водо-воздушного отопления с применением калориферов, подключаемых к централизованной подаче теплоносителя для поддержания температуры воздуха в торговом зале (по акту от 24.01.2023 + 21 градус Цельсия), в отсутствие приборов учета тепловой энергии.

Апелляционный суд также обращает внимание на  отсутствие в материалах дела предусмотренной пунктами 35 и 36 Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 N 808, проектно-технической и разрешительной документации на теплопотребляющие установки в принадлежащем предпринимателю здании по адресу: 

<

...>.

С учетом сведений о завершении земляных работ по ордеру №148 от 13.10.2021 не позднее августа 2022 года, данных о прокладке участка трубопровода от ТК4 к  зданию по адресу 

<

...>  путем горизонтального направленного бурения (бестраншейным способом), апелляционный суд считает верным вывод суда первой инстанции о том, что фактически подключение к тепловым сетям произошло в августе 2022 года, и определение начала бездоговорного потребления моментом начала отопительного сезона 2022-2023.

В связи с изложенным, возражения предпринимателя относительно более поздних дат начала потребления теплоэнергоресурсов (с даты монтажа отопительной системы, с даты регистрации права собственности на здание) подлежат отклонению как необоснованные.  

Вопреки возражениям апеллянта, нарушений порядка оформления акта о выявлении бездоговорного потребления судом не установлено.

Утверждение апеллянта о его добросовестном поведении как потребителя, уклонение которого от соблюдения требований законодательства было вызвано попустительством со стороны ресурсоснабжающей организации как более сильного участника спорных отношений, судом апелляционной инстанции отклоняется как безосновательное.

Из материалов дела не следуют и предпринимателем не указаны какие-либо обстоятельства, в том числе, связанные с действиями ресурсоснабжающей организации, воспрепятствовавшие обращению предпринимателя с заявкой о технологическом присоединении в установленном порядке. Напротив, приведенными выше обстоятельствами, установленными на  основании верной оценки представленных в дело доказательств, с достоверностью подтверждается факт бездоговорного потребления предпринимателем тепловой энергии и теплоносителя ввиду самовольного подключения принадлежащего ему объекта к централизованным сетям теплоснабжения в нарушение порядка, установленного законодательством о теплоснабжении. 

В отсутствие доказательств оплаты, взыскание с ИП ФИО1 в пользу ООО «АТЭК»  задолженности в размере 73 661,08 руб. и неустойки за период с 11.10.2022 по 27.05.2024 в размере 34 303 руб. 33 коп., с продолжением начисления с 28.05.2024 по день фактической оплаты долга, соответствует положениям статей 309, 310, 314, 330, 332, 539, 544 ГК РФ,  части 9.1 статьи 15, части 10 статьи 22 Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении».

При изложенных обстоятельствах основания для удовлетворения первоначального иска предпринимателя к обществу «АТЭК» отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции считает доводы, изложенные в апелляционной жалобе, выражают несогласие апеллянта с произведенной судом оценкой установленных по делу обстоятельств и содержат его собственное мнение относительно данных обстоятельств, по существу направлены на переоценку установленных по настоящему делу обстоятельств и фактических отношений сторон, которые являлись предметом исследования по делу и получили надлежащую правовую оценку в соответствии со статьей 71 АПК РФ.

Нарушений норм материального и процессуального права, которые в соответствии со статьей 270 АПК РФ являются основанием к отмене или изменению судебного акта, судом апелляционной инстанции не установлено.

С учетом изложенного, оснований для отмены решения суда первой инстанции и удовлетворения апелляционной жалобы у суда апелляционной инстанции не имеется.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ судебные расходы на уплату государственной пошлины, понесенные при подаче апелляционной жалобы, относятся на ее заявителя.

Руководствуясь статьями 258, 268, 269, 271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Семнадцатый арбитражный апелляционный суд

ПОСТАНОВИЛ:

Решение Арбитражного суда Свердловской области от 24 сентября 2024 года по делу № А60-8275/2023 оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения. 

Постановление может быть обжаловано в порядке кассационногопроизводства в Арбитражный суд Уральского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия, через Арбитражный суд Свердловской области.

Председательствующий

М.В. Бородулина 

Судьи

ФИО7

В.Ю. Назарова