АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А45-7412/2024

г. Новосибирск

13 августа 2024 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Дорофеевой Д.Н., при ведении  протокола судебного заседания помощником судьи Кондратовой К.В., рассмотрев в  судебном заседании дело по иску фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН  1105400000430) г. Новосибирск к обществу с ограниченной ответственностью  «Жилищностроительная компания РегионСтрой» (ОГРН 1173850007066) г. Иркутск, к  Ассоциации строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (ОГРН  1097800004631) г. Иркутск, при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего  самостоятельные требования относительно предмета спора ООО «СибКонтрольСервис»  (ОГРН 1195476077246), Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства  города Новосибирска (ИНН 5406228654) о взыскании неустойки за просрочку выполнения  обязательств по договору подряда в размере 661 516 руб. 45 коп. Лица, участвующие в  деле и процессе: от истца – Спирин Р.Е. (доверенность № 75 от 12.12.2023, паспорт,  диплом); от ответчика, третьего лица - не явились, извещены.  

руководствуясь статьями 104, 106, 110, 167 – 171, 176 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

Р Е Ш И Л:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Жилищно-Строительная  Компания Регионстрой» при недостаточности средств субсидиарно с Ассоциации  строителей «Саморегулируемая организация «ДОРСТРОЙ» (ОГРН 

<

***>) в  пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства  муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН 

<

***>)  задолженность в размере 661 516 руб. 45 коп, а так же расходы по оплате государственной  пошлины в размере 16 230 руб.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока с момента его  принятия. Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в порядке  апелляционного производства в течение месяца со дня его принятия в Седьмой  арбитражный апелляционный суд (г. Томск). Решение, вступившее в законную силу,  может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа (г. Тюмень) в  срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при  условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного  срока подачи апелляционной жалобы.  

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд  Новосибирской области.  

Судья Д.Н. Дорофеева