1 2111412_6665640  

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ул. Гоголя, 18, г. Уфа, Республика Башкортостан, 450076, http://ufa.arbitr.ru/, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А07-385/2023

г. Уфа

21 августа 2023 года

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи 

Исхаковой А. А., при ведении протокола судебного заседания секретарем  ФИО1, рассмотрел дело по иску публичного акционерного общества  "Газпром газораспределение Уфа" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) к  обществу с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик  Капиталцентр" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>); третье лицо, не  заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, общество  с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик СМУ-3"  (ИНН: 

<

***>); о взыскании 1 080 руб. 09 коп. неустойки (с учетом принятого  судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской  Федерации (далее – АПК РФ) уточнения исковых требований),  

Руководствуясь ст.ст. 110, 150 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

Принять отказ публичного акционерного общества «Газпром  газораспределение Уфа» (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) от иска в части  требований о взыскании с общества с ограниченной ответственностью  «Специализированный застройщик Капиталцентр» (ИНН 

<

***>, ОГРН  

<

***>) 41 185 руб. 24 коп.  

Производство по делу в указанной части прекратить. Исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Специализированный  застройщик Капиталцентр" (ИНН 

<

***>, ОГРН 

<

***>) в пользу  публичного акционерного общества "Газпром газораспределение Уфа" (ИНН  

<

***>, ОГРН 

<

***>) 1 079 руб. 64 коп. неустойки, 1 999 руб. 80 коп.  в возмещение расходов по оплате государственной пошлины.  

В удовлетворении остальной части иска, отказать. 

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по  ходатайству взыскателя.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной  

жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со  дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.  

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный  апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в  полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.  

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом  Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд  Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения  арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции  отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или  кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах  Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или  Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.  

Судья А.А. Исхакова