АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН  

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 

Именем Российской Федерации 

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-16377/2024

г. Казань

03 декабря 2024 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Сотова А.С., 

при ведении протокола судебного заседания и аудиопротоколировании помощником  

судьи Ефремовой Т.А., 

рассмотрев в открытом судебном заседании путем использования веб-конференции  

информационной системы «Картотека арбитражных дел» (в режиме онлайн-заседания) 

дело по исковому заявлению 

истца - общества с ограниченной ответственностью "АЗС-Строй", г. Москва (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>) 

к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Теплый Дом", Удмуртская  

Республика, с.Июльское (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) 

о взыскании 3 8612 371 рублей стоимости устранения недостатков, 7 725 000 рублей  

неустойка за нарушение сроков устранения недостатков, 475 000 рублей неустойка за  

нарушение сроков выполнения работ и 475 000 рублей неустойка за нарушение сроков  

освобождения строительной площадки, с участием представителей: от истца – ФИО1, по доверенности от 24.01.2024 года, 

от ответчика – ФИО2 по доверенности от 05.07.2024 г. (в режиме онлайн- 

заседания), 

руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 171 Арбитражного процессуального  

кодекса Российской Федерации, 

Р Е Ш И Л :

иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Теплый Дом", Удмуртская  

Республика, с.Июльское (ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>) в пользу общества с  

ограниченной ответственностью "АЗС-Строй", г. Москва (ОГРН 

<

***>, ИНН  

<

***>) 3 8612 371 рублей стоимости устранения недостатков, 475 000 рублей неустойки  

за нарушение сроков выполнения работ и 29 637 рублей 63 копеек судебных расходов по  

государственной пошлине. В остальной части иска отказать. 

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в  

месячный срок. Председательствующий судья А.С. Сотов