494/2023-279273(1) 

 

ДЕВЯТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД 

127994, Москва, ГСП-4, проезд Соломенной cторожки, 12 

адрес электронной почты: 9aas.info@arbitr.ru адрес веб.сайта: http://www.9aas.arbitr.ru 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

   № 09АП-60669/2023

Дело № А40-36282/23

г. Москва

06 октября 2023 года

Резолютивная часть постановления объявлена 05 октября 2023 г.  Постановление изготовлено в полном объеме 06 октября 2023 г.  

Девятый арбитражный апелляционный суд в составе:  

председательствующего судьи Семикиной О.Н., судей Тетюка В.И., Бодровой Е.В., 

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционную жалобу общества с  ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСТЫ И  ТОННЕЛИ"  

на решение Арбитражного суда г.Москвы от 17.07.2023 по делу № А40-36282/23, 

по иску общества с ограниченной ответственностью "АРТСТРОЙ" (ОГРН  

<

***>)  

к обществу с ограниченной ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  "МОСТЫ И ТОННЕЛИ" (ОГРН 

<

***>)  

о взыскании 74 238 419,43 руб., 

и вопрос о принятии встречного искового заявления общества с ограниченной  ответственностью СК "МОСТЫ И ТОННЕЛИ" (ОГРН 

<

***>)  

к ответчику обществу с ограниченной ответственностью "АРТСТРОЙ" (ОГРН  

<

***>),  

о взыскании 18 738 172,23 руб., при участии в судебном заседании: от истца: ФИО2 по доверенности от 31.08.2023, от ответчика: ФИО3 по доверенности от 01.03.2023, 

УСТАНОВИЛ:

общество с ограниченной ответственностью "АРТСТРОЙ" обратилось в  Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к обществу с ограниченной  ответственностью СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОСТЫ И ТОННЕЛИ" о  взыскании денежных средств в общем размере 74 438 419,43 руб., в том числе:  

- 70 000 000,00 руб. - сумма неосновательного обогащения, сбереженного  Ответчиком в результате исполнения Договора строительного подряда № 1420/1 от  22.12.2021, заключенного с целью строительства объекта «Многоуровневая  транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной семью в районе станции метро  "Мамыри"»;  

- 2 426 090,66 руб. - договорная неустойка за нарушение сроков исполнения  

обязательств;  

- 1812 328,77 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами  по ст. 395 ГК РФ.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2023 исковые требования  удовлетворены в полном объеме.  

Не согласившись с решением Арбитражного суда города Москвы 17.07.2023 г.,  ответчик обратился в Девятый арбитражный апелляционный суд с апелляционными  жалобами, в которых просит изменить решение суда первой инстанции и принять по  делу новый судебный акт.  

К началу судебного заседания в суде апелляционной инстанции сторонами  заявлено ходатайство об утверждении мирового соглашения следующего содержания.  

Истец - ООО «АРТСТРОИ» (ИНН: 

<

***>), в лице Генерального директора  ФИО4, действующего на основании Устава, с одной  стороны, и  

Ответчик - ООО Строительная компания «Мосты и тоннели» (ИНН 

<

***>),  в лице Генерального директора ФИО5, действующего на  основании Устава, с другой стороны,  

далее именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора на стадии  рассмотрения арбитражным судом апелляционной инстанции, заключили настоящее  Мировое соглашение о нижеследующем:  

1. Истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Ответчику  о взыскании денежных средств в общем размере 74 438 419,43 руб., в том числе:  

- 70 000 000,00 руб. - сумма неосновательного обогащения, сбереженного  Ответчиком в результате исполнения Договора строительного подряда № 1420/1 от  22.12.2021, заключенного с целью строительства объекта «Многоуровневая  транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной семью в районе станции метро  "Мамыри"»;  

- 2 426 090,66 руб. - договорная неустойка за нарушение сроков исполнения  обязательств;  

- 1812 328,77 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами  по ст. 395 ГК РФ;  

- 200 000,00 руб. - расходы по оплате государственной пошлины. 

2. Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2023  (резолютивная часть объявлена 26.06.2023) по Делу № А40-36282/2023 с ООО СК  «Мосты и тоннели» в пользу ООО «АРТСТРОИ» взыскано 72 438 419,43 руб., в том  числе:  

70 000 000,00 руб. - сумма неосновательного обогащения, сбереженного  Ответчиком в результате исполнения договора строительного подряда № 1420/1 от  22.12.2021, заключенного с целью строительства объекта «Многоуровневая  транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной семью в районе станции метро  "Мамыри"»;  

426 090,66 руб. - договорная неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств; 

1812 328,77 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами по ст.  395 ГК РФ;  

 200 000,00 руб. - расходы по оплате государственной пошлины. 

3. Настоящим Стороны, руководствуясь статьями 49, 138, 139, 140, 141  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в  целях урегулирования по обоюдному согласию спора по делу № А40-36282/2023 по  исковому заявлению ООО «АРТСТРОЙ» к ООО СК «Мосты и тоннели» на стадии  рассмотрения дела в апелляционной инстанции, договорились о нижеследующем.  

4. По настоящему Мировому соглашению Стороны признают, что по состоянию  

на 27 сентября 2023 года (дату подписания настоящего Мирового соглашения)  Ответчик имеет перед Истцом задолженность в виде неотработанного аванса по  Договору строительного подряда № 1420/1 от 22.12.2021 в размере 70 000 000  (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Ответчик также признает обоснованно  взысканные судом первой инстанции договорную неустойку за нарушение сроков  исполнения обязательств в размере 426 090 рублей 66 копеек и проценты за  пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 1 812 328  рублей 77 копеек.  

5. С учётом указанного, Ответчик обязуется оплатить Истцу сумму в размере 72  238 419 (Семьдесят два миллиона двести тридцать восемь тысяч четыреста  девятнадцать) рублей 43 копеек в следующем порядке:  

Сумма платежа 

Дата платежа  

Примечание 

50 566 893 руб. 60 коп.  

до 31.10.2023  

Погашение части суммы  

основного долга 

21 671 525 руб. 83 коп.  

до 30.11.2023  

Погашение части суммы  

основного долга Выплата  

договорной неустойки и  

процентов за пользование  

чужими денежными средствами  

ИТОГО: 72 238 419,43 рублей 

6. Банковские реквизиты Истца для перечисления денежных средств по 

настоящему Мировому соглашению: 

Полное наименование банка  

Акционерный коммерческий банк "Национальный  

Резервный Банк" (акционерное общество) 

Расчетный счет № 

40702810400000002708 

Корреспондентский счет №  

30101810200000000933 

БИК 

044525933 

7. Стороны пришли к соглашению, что в случае несоблюдения Ответчиком  

графика погашения задолженности, соглашение о рассрочке аннулируется и Ответчик  обязан погасить перед Истцом оставшуюся часть задолженности единым платежом в  течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения от Истца требования.  

В указанном случае Арбитражный суд города Москвы по заявлению Истца  выдает исполнительный лист о взыскании с Ответчика всей суммы задолженности,  указанной в п. 2 настоящего Мирового соглашения, с учетом произведенных  Ответчиком платежей, без указания периодов оплаты.  

8. Руководствуясь статьей 333.40 Налогового кодекса РФ, Ответчик  обязуется перечислить Истцу 50 % (пятьдесят процентов) суммы уплаченной им  государственной пошлины в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в течение 5  (пяти) рабочих дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения по  банковским реквизитам Истца, указанным в п. 6 настоящего Мирового соглашения.  

9. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142  АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в  порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.  

10. Указанное в п. 6 настоящего Мирового соглашения обязательство  Ответчика считается исполненным с момента зачисления денежных средств в полном  объеме на счет Истца, указанный в п. 7 настоящего Мирового соглашения.  

11. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит  принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного  процессуального кодекса РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого  арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.  

12. Стороны просят Девятый арбитражный апелляционный суд утвердить  настоящее Мировое соглашение, производство по Делу № А40-36282/2023 прекратить.  

13. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением  мирового соглашения, предусмотренные ч. 2 ст. 150, ст. 151 АПК РФ, Сторонам  известны и понятны.  

14. Настоящее Мировое соглашение составлено и подписано Сторонами в  письменной форме в 3 (трёх) подлинных экземплярах, причем тексты Соглашения всех  указанных экземпляров являются равно аутентичными, по одному экземпляру для  Сторон Соглашения, и 1 (один) экземпляр для приобщения к материалам дела № А4036282/2023.  

15. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его  утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного  исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  

Согласно ст. 142 АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его  заключившими, добровольно в порядке и сроки, которые предусмотрены этим  соглашением.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 49, 104, 110, 138 - 142, ч. 2 ст.  150, 151, 266, 268, п. 3 ст. 269 и 271 АПК РФ, Девятый арбитражный апелляционный  суд  

ПОСТАНОВИЛ:

решение Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2023 по делу № А4036282/23 отменить.  

Утвердить мировое соглашение в следующей редакции. 

Истец - ООО «АРТСТРОИ» (ИНН: 

<

***>), в лице Генерального директора  ФИО4, действующего на основании Устава, с одной  стороны, и  

Ответчик - ООО Строительная компания «Мосты и тоннели» (ИНН 

<

***>),  в лице Генерального директора ФИО5, действующего на  основании Устава, с другой стороны,  

далее именуемые «Стороны», в целях урегулирования спора на стадии  рассмотрения арбитражным судом апелляционной инстанции, заключили настоящее  Мировое соглашение о нижеследующем:  

1. Истец обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Ответчику  о взыскании денежных средств в общем размере 74 438 419,43 руб., в том числе:  

- 70 000 000,00 руб. - сумма неосновательного обогащения, сбереженного  Ответчиком в результате исполнения Договора строительного подряда № 1420/1 от  22.12.2021, заключенного с целью строительства объекта «Многоуровневая  транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной семью в районе станции метро  "Мамыри"»;  

- 2 426 090,66 руб. - договорная неустойка за нарушение сроков исполнения  обязательств;  

- 1812 328,77 руб. - проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ; - 200 000,00 руб. - расходы по оплате государственной пошлины. 

2. Решением Арбитражного суда города Москвы от 17.07.2023  (резолютивная часть объявлена 26.06.2023) по Делу № А40-36282/2023 с ООО СК  

«Мосты и тоннели» в пользу ООО «АРТСТРОИ» взыскано 72 438 419,43 руб., в том  числе:  

70 000 000,00 руб. - сумма неосновательного обогащения, сбереженного  Ответчиком в результате исполнения договора строительного подряда № 1420/1 от  22.12.2021, заключенного с целью строительства объекта «Многоуровневая  транспортная развязка с прилегающей улично-дорожной семью в районе станции метро  "Мамыри"»;  

426 090,66 руб. - договорная неустойка за нарушение сроков исполнения обязательств; 

1812 328,77 руб. проценты за пользование чужими денежными средствами по ст.  395 ГК РФ;  

 200 000,00 руб. - расходы по оплате государственной пошлины. 

6. Настоящим Стороны, руководствуясь статьями 49, 138, 139, 140, 141  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ), в  целях урегулирования по обоюдному согласию спора по делу № А40-36282/2023 по  исковому заявлению ООО «АРТСТРОЙ» к ООО СК «Мосты и тоннели» на стадии  рассмотрения дела в апелляционной инстанции, договорились о нижеследующем.  

7. По настоящему Мировому соглашению Стороны признают, что по состоянию  на 27 сентября 2023 года (дату подписания настоящего Мирового соглашения)  Ответчик имеет перед Истцом задолженность в виде неотработанного аванса по  Договору строительного подряда № 1420/1 от 22.12.2021 в размере 70 000 000  (Семьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Ответчик также признает обоснованно  взысканные судом первой инстанции договорную неустойку за нарушение сроков  исполнения обязательств в размере 426 090 рублей 66 копеек и проценты за  пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ в размере 1 812 328  рублей 77 копеек.  

8. С учётом указанного, Ответчик обязуется оплатить Истцу сумму в размере 72  238 419 (Семьдесят два миллиона двести тридцать восемь тысяч четыреста  девятнадцать) рублей 43 копеек в следующем порядке:  

Сумма платежа 

Дата платежа  

Примечание 

50 566 893 руб. 60 коп.  

до 31.10.2023  

Погашение части суммы  

основного долга 

21 671 525 руб. 83 коп.  

до 30.11.2023  

Погашение части суммы  

основного долга Выплата  

договорной неустойки и  

процентов за пользование  

чужими денежными средствами  

ИТОГО: 72 238 419,43 рублей 

6. Банковские реквизиты Истца для перечисления денежных средств по 

настоящему Мировому соглашению: 

Полное наименование банка  

Акционерный коммерческий банк "Национальный  

Резервный Банк" (акционерное общество) 

Расчетный счет № 

40702810400000002708 

Корреспондентский счет №  

30101810200000000933 

БИК 

044525933 

7. Стороны пришли к соглашению, что в случае несоблюдения Ответчиком  графика погашения задолженности, соглашение о рассрочке аннулируется и Ответчик  обязан погасить перед Истцом оставшуюся часть задолженности единым платежом в  течение 3 (трёх) рабочих дней с момента получения от Истца требования.  

В указанном случае Арбитражный суд города Москвы по заявлению Истца  выдает исполнительный лист о взыскании с Ответчика всей суммы задолженности,  указанной в п. 2 настоящего Мирового соглашения, с учетом произведенных  Ответчиком платежей, без указания периодов оплаты.  

8. Руководствуясь статьей 333.40 Налогового кодекса РФ, Ответчик  обязуется перечислить Истцу 50 % (пятьдесят процентов) суммы уплаченной им  государственной пошлины в размере 100 000 (Сто тысяч) рублей 00 копеек в течение 5  (пяти) рабочих дней с даты утверждения судом настоящего Мирового соглашения по  банковским реквизитам Истца, указанным в п. 6 настоящего Мирового соглашения.  

16. Ответчик подтверждает, что ему известно о том, что в силу статьи 142  АПК РФ мировое соглашение исполняется лицами, его заключившими, добровольно в  порядке и в сроки, которые предусмотрены этим соглашением.  

17. Указанное в п. 6 настоящего Мирового соглашения обязательство  Ответчика считается исполненным с момента зачисления денежных средств в полном  объеме на счет Истца, указанный в п. 7 настоящего Мирового соглашения.  

18. Мировое соглашение, не исполненное добровольно, подлежит  принудительному исполнению по правилам раздела VII Арбитражного  процессуального кодекса РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого  арбитражным судом по ходатайству лица, заключившего мировое соглашение.  

19. Стороны просят Девятый арбитражный апелляционный суд утвердить  настоящее Мировое соглашение, производство по Делу № А40-36282/2023 прекратить.  

20. Последствия прекращения производства по делу в связи с заключением  мирового соглашения, предусмотренные ч. 2 ст. 150, ст. 151 АПК РФ, Сторонам  известны и понятны.  

21. Настоящее Мировое соглашение составлено и подписано Сторонами в  письменной форме в 3 (трёх) подлинных экземплярах, причем тексты Соглашения всех  указанных экземпляров являются равно аутентичными, по одному экземпляру для  Сторон Соглашения, и 1 (один) экземпляр для приобщения к материалам дела № А4036282/2023.  

22. Настоящее Мировое соглашение вступает в силу с момента его  утверждения Девятым арбитражным апелляционным судом и действует до полного  исполнения Сторонами своих обязательств по нему.  

Производство по делу прекратить. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "АРТСТРОЙ" (ОГРН  

<

***>) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную  пошлину в размере 100.000 руб. платежным поручением № 178 от 16.02.2023.  

Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда вступает в  законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в течение двух месяцев  со дня изготовления постановления в полном объеме в Арбитражном суде Московского  округа.  

Председательствующий судья О.Н. Семикина 

Судьи В.И. Тетюк 

 Е.В. Бодрова