54/2017-102349(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru 

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть) 

город Курск «19» октября 2017 года Дело № А35-6584/2017 

Арбитражный суд Курской области в составе судьи Трубецкой Е.В. при ведении  

протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,  

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление 

открытого акционерного общества «Курская мостостроительная фирма «Строймост»  

(ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, зарегистрировано 15.09.1993г., место  

нахождения: 305004, 

<

...>) 

к обществу с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» (ОГРН  

5087746152016, ИНН 

<

***>, зарегистрировано 26.09.2008г., место нахождения:  

299011, 

<

...>) о взыскании договорной неустойки при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 04.07.2017г.; от ответчика – не явился, уведомлен; 

Руководствуясь статьями 6-10, 15, 65, 70, 71, 110, 137, 167-170, 176, 177 и 180  Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

арбитражный суд 

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» в пользу  

открытого акционерного общества «Курская мостостроительная фирма «Строймост»  

3668055 рублей 10 копеек, в том числе 3425027 рублей 76 копеек задолженности и 243027  рублей 34 копейки неустойки за период с 18.04.2017г. по 04.10.2017г., а также 43315  рублей 00 копеек расходов по уплате государственной пошлины. Взыскать с общества с  ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» в пользу открытого акционерного  общества «Курская мостостроительная фирма «Строймост» неустойку за период с  05.10.2017г. по день фактической оплаты долга, исходя из суммы долга в размере 3381527  рублей 76 копеек и ставки неустойки равной 0,03% за каждый день просрочки, но не  более 10% от цены договора.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ГидроПромСтрой» в доход  федерального бюджета 525 рублей 00 копеек государственной пошлины.  

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в  апелляционную инстанцию в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через  Арбитражный суд Курской области, в срок, не превышающий двух месяцев со дня  вступления решения в законную силу – в кассационную инстанцию в Арбитражный суд  Центрального округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного  суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в  восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.В.Трубецкая  

19 октября 2017 года