АРБИТРАЖНЫЙ СУД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ

 Резолютивная часть

Дело № А63-13845/2024

г. Ставрополь

18 октября 2024 года

Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Васильевой С.С., рассмотрел  в порядке упрощенного производства исковое заявление отдела Министерства внутренних  дел Российской Федерации по городу Ессентуки, ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г.  Ессентуки к обществу с ограниченной ответственностью «Технология энергетического  строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Минеральные воды о взыскании  103 360 руб. 92 коп. неустойки за ненадлежащее исполнение обязательств по  государственному контракту № 29 от 23.05.2022.  

Руководствуясь статьями 49, 110, 167, 168, 226-229 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд  

РЕШИЛ:

принять уточненные требования истца. Уточненные исковые требования удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технология энергетического  строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Минеральные воды в пользу  отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Ессентуки, ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>, 

<

...> 486 руб. 04 коп. неустойки.  

В остальной части иска отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Технология энергетического  строительства», ОГРН 

<

***>, ИНН 

<

***>, г. Минеральные воды в доход  федерального бюджета 4 045 руб. государственной пошлины.  

Исполнительный лист выдать по заявлению взыскателя. Решение подлежит немедленному исполнению. 

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в  Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в срок, не превышающий пятнадцати дней  со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда -  со дня принятия решения в полном объеме.  

Решение, если оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной  инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы, и постановление арбитражного суда  апелляционной инстанции, принятое по данному делу, могут быть обжалованы в  арбитражный суд кассационной инстанции только по основаниям, предусмотренным частью  3 статьи 288.2 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.  

Судья С.С. Васильева