Арбитражный суд Волгоградской области 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) 

г.Волгоград Дело № А12-11545/2017  «25» июля 2017 года  

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Шутова С.А.,  

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Артюховой В.В., 

рассмотрев в судебном заседании дело по иску муниципального учреждения  коммунально-дорожного-строительства, ремонта и содержания (ОГРН 

<

***>,  ИНН 

<

***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Аваль-Строй» (ОГРН  

<

***>, ИНН 

<

***>), с участием третьего лица, не заявляющего  самостоятельных требований относительно предмета спора, Комитета дорожного  хозяйства, благоустройства и охраны окружающей среды администрации Волгограда, о  взыскании неустойки и штрафа и по встречному иску о взыскании неустойки и штрафа,  

при участии в судебном заседании: от истца – ФИО1, доверенность № 74/03 от 18.01.2017г., от ответчика – не явился, извещен, от третьего лица – ФИО2, доверенность № Д/05-53 от 12.10.2016г., 

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного  процессуального кодекса РФ, суд  

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваль-Строй» в пользу  муниципального учреждения коммунально-дорожного-строительства, ремонта и  содержания неустойку в сумме 1 372 204 руб. 42 коп.  

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать. Встречный иск удовлетворить частично. 

Взыскать с муниципального учреждения коммунально-дорожного-строительства,  

ремонта и содержания в пользу общества с ограниченной ответственностью «Аваль- Строй» неустойку в сумме 1 040 016 руб. 84 коп., а также расходы по оплате  государственной пошлины в сумме 10 077 руб. 41 коп.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Путем зачета требований по первоначальному и встречному искам взыскать с  общества с ограниченной ответственностью «Аваль-Строй» в пользу муниципального  учреждения коммунально-дорожного-строительства, ремонта и содержания 322 110 руб.  17 коп.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваль-Строй» в доход  федерального бюджета государственную пошлину в сумме 17 962 руб. 80 коп.  

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд  в течение месяца через Арбитражный суд Волгоградской области.  

Судья С.А.Шутов