АРБИТРАЖНЫЙ СУД КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть 

г.Краснодар Дело № А32-26019/2018 06.02.2020 

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи С.А. Баганиной, при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Л.В.Поляшевой, рассмотрев  в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью  «Сантехмонтаж-Строй» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), г. Краснодар к  обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная Компания  «Перспективы» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), г. Краснодар  

о взыскании 6 197 409,71 руб, в том числе 5 166 225,26 рублей долга, 1 031 184 ,45 руб  процентов и взыскании процентов с 09.05.2018 по день фактической уплаты долга.  

по встречному иску ООО «Проектно-Строительная Компания «Перспективы» к ООО  «Сантехмонтаж-Строй» о взыскании 16 650 000 руб. неустойки за нарушение сроков  выполнения работ по основаниям п.2.1 договора № 01/16-П от 01.02.2016г. и  дополнительного соглашения № 2 от 01.07.2016 (отсрочка уплаты госпошлины)  руководствуясь статьями 65, 70, 106, 110, 167-171 Арбитражного процессуального  кодекса Российской Федерации,  

РЕШИЛ:

По первоначальному иску: 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная  Компания «Перспективы» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), г. Краснодар в  пользу общества с ограниченной ответственностью «Сантехмонтаж-Строй» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>), г. Краснодар 6 466 914,97 руб, в том числе 5 166  225,26 рублей долга, 1 300 689,71 руб процентов за период с 28.12.2016 по 06.02.2020, а  также 52 307 рублей расходов по уплате госпошлины, 50 000 руб расходов на оплату  услуг эксперта. Взыскание процентов за пользование денежными средствами производить  с 07.02.2020 по день фактической уплаты долга исходя из значений ключевой ставки  Банка России, действующей в соответствующие периоды.  

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная  Компания «Перспективы» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), г. Краснодар в  доход федерального бюджета 3028 руб государственной пошлины.  

По встречному иску: Принять отказ заявителя от заявления о фальсификации доказательства. В иске отказать. 

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-Строительная  

Компания «Перспективы» (ИНН: 

<

***>, ОГРН: 

<

***>), г. Краснодар в  доход федерального бюджета 106 250 руб госпошлины.  

Выдать один исполнительный лист на взыскание с общества с ограниченной  ответственностью «Проектно-Строительная Компания «Перспективы» (ИНН:  

<

***>, ОГРН: 

<

***>), г. Краснодар в доход федерального бюджета 109  278 руб госпошлины.  

Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного  срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи  апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в  законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной  инстанции.  

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый  арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения, а также в  кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух  месяцев с даты вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший  решение.  

Судья С.А. Баганина