23/2017-65736(1) 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А45-27103/2016

город Новосибирск

04 мая 2017 года

Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Серёдкиной Е.Л., при  ведении протокола судебного заседания помощником судьи Краевой А.Г., рассмотрев  в судебном заседании дело по иску закрытого акционерного общества Научно- производственное предприятие "Информсервис", г. Новосибирск,  

к ответчику: обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  "ЕВРОСИТИ", г. Новосибирск,  

о взыскании задолженности в размере 325642,66 рублей, неустойки в размере  72484,38 рублей,  

по встречному иску: о взыскании неустойки в размере 495422,89 рублей, 

при участии в судебном заседании:  

представитель истца: Нукенова А.Д. (доверенность от 11.03.2015, паспорт); 

представители ответчика: Зариповой А.Г. (доверенность от 12.04.2017, паспорт);  Гилевой Н.П. (доверенность от 10.10.2016, паспорт).  

Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса  Российской Федерации, арбитражный суд  

решил:

по первоначальному иску: 

взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания  "ЕВРОСИТИ" (ОГРН 1135476045913) в пользу закрытого акционерного общества  Научно-производственное предприятие "Информсервис" (ОГРН 1025404358484)  задолженность 273540 рублей 13 копеек, неустойку 72280 рублей 10 копеек,  государственную пошлину по иску 9522 рубля 26 копеек.  

В удовлетворении остальной части иска отказать. 

Возвратить закрытому акционерному обществу Научно-производственное  

предприятие "Информсервис" (ОГРН 1025404358484) из федерального бюджета  Российской Федерации излишне уплаченную по иску государственную пошлину  2132 рубля.  

По встречному иску: 

взыскать с закрытого акционерного общества Научно-производственное  предприятие "Информсервис" (ОГРН 1025404358484) в пользу общества с  ограниченной ответственностью Строительная компания "ЕВРОСИТИ" (ОГРН  1135476045913) неустойку 223103 рубля 14 копеек, государственную пошлину по  иску 5813 рублей.  

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. 

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания  "ЕВРОСИТИ" (ОГРН 1135476045913) из федерального бюджета Российской  Федерации излишне уплаченную по иску государственную пошлину 1943 рубля.  

Произвести зачет удовлетворенных требований первоначального и встречного  исков, по результатам зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью  Строительная компания "ЕВРОСИТИ" (ОГРН 1135476045913) в пользу закрытого  акционерного общества Научно-производственное предприятие "Информсервис"  (ОГРН 1025404358484) денежные средства в размере 126426 рублей 35 копеек.  

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.  

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его  принятия.  

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой  арбитражный апелляционный суд, в течение месяца после его принятия. Решение  может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа при  условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной  инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении  пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.  

Судья Е.Л. Серёдкина