АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

Именем  Российской  Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело №А07-22793/2019

14 декабря 2020 года

г. Уфа

  Резолютивная часть решения объявлена 11 декабря 2020 г.

Решение изготовлено в полном объёме 14 декабря 2020 г.

Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Гавриковой Р.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в судебном заседании заявление

Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>), 

ФНС России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан

о признании несостоятельным (банкротом) общества с ограниченной ответственностью "Техстройсервис" (ИНН 

<

***> ОГРН 

<

***>),

при участии:

от заявителя – ФИО2, представитель по доверенности от 14.10.2020,

от ГК по строительству и архитектуре РБ – ФИО3, представитель по доверенности от 20.10.2020,

УСТАНОВИЛ:

08 июля 2019 года на рассмотрение Арбитражного суда Республики Башкортостан поступило заявление ФНС России в лице Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 25 по Республике Башкортостан о признании ООО "Техстройсервис" несостоятельным (банкротом), о включении в реестр требований кредиторов требования уполномоченного органа в размере 1 047 726,82 руб., в том числе, 

Во вторую очередь  в размере 716 618,57 руб., из которых, НДФЛ – 261 580 руб., страховые взносы в ПФР – 455 038,57 руб.

В третью очередь в размере 331 108,25 руб., из которых, налоги и страховые взносы – 180 651,57 руб., пени- 118 438,68 руб., штраф – 32 018 руб.

Об утверждении арбитражного управляющего из числа членов Союза СРО "СЕМТЭК". 

10.06.2020 в суд поступило заявление публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" (далее -Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства) о признании несостоятельным (банкротом) ООО "Техстройсервис", применении  при рассмотрении дела № А07-22793/2019 о несостоятельности (банкротстве) ООО "Техстройсервис"  правила параграфа 7 главы IX Закона о банкротстве, открытии в отношении застройщика процедуры конкурсного производства, утверждении конкурсным управляющим ООО "Техстройсервис"  арбитражного управляющего ФИО4, члена  СРО Ассоциация Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние» , соответствующую требованиям статей 20, 20.2, 201.1 Закона о банкротстве и аккредитованную Фондом.

Определением суда от 09.10.2020 указанные заявления объединены  в одно производство для совместного рассмотрения.

От общества "Техстройсервис" в материалах дела имеется ходатайство о прекращении производства по заявлению уполномоченного органа и Фонда,  со ссылкой на Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников".

04.09.2020 от Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства поступили возражения на ходатайство общества "Техстройсервис".

Представитель уполномоченного органа требование поддержал в полном объеме.

Представитель ГК по строительству и архитектуре РБ возражений не заявил.

Арбитражный суд, изучив материалы дела, исследовав представленные документы, выслушав лиц, участвующих в рассмотрении дела, приходит к следующему выводу.

Согласно статье 32 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон о банкротстве) и части 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Из материалов дела следует, что по состоянию на 26.06.2019 за ООО "Техстройсервис" числилась задолженность  по обязательным платежам в бюджет  и государственные внебюджетные фонды  в сумме   1 047 726,82 руб., в том числе, налоги и страховые взносы – 897 270,14 руб., пени - 118 438,68 руб., штраф – 32 018 руб.

Данная задолженность подтверждается выставленными требованиями об уплате налога, пени, штрафов, решениями о взыскании налога за счет денежных средств, находящихся на счетах налогоплательщика в банке.

Из заявления Фонда о признании должника банкротом следует, что ООО "Техстройсервис" Администрацией городского округа город Салават для осуществления комплексного многоэтажного строительства многоквартирного жилого дома и объектов социального и общественного назначения выданы разрешения на строительство №02-59-96-2015 от 11.12.2017 и №02-59-96-2015 от 09.10.2019. 

ООО "Техстройсервис" привлекал денежные средства граждан и юридических лиц для долевого строительства многоквартирных домов в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 214-ФЗ).

Строительство объектов, осуществляется на имеющемся у ООО «Техстройсервис»   по договору  №156-17-57зем от 24.11.2017 земельном участке: Кадастровый номер - 02:59:000000:966, площадь - 10 590 м2, расположенному по адресу Республика Башкортостан, г. Салават, МР-2, ул. Бекетова, д. 20.

В отношении застройщика возбуждено 49 исполнительных производств на общую сумму 15 млн. руб., (из которых задолженность по налогам и сборам составляет 1 млн. руб.), задолженность до настоящего времени не погашена. 

При этом, в силу ст. 6.1. Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» и п.п. 1.3., 3.2. Приказа ФССП РФ от 12.05.2012 №248 «Об утверждении порядка создания и ведения банка данных в исполнительном производстве Федеральной службы судебных приставов в электронном виде» информация, отраженная в банке данных, является открытой, достоверной, актуальной по состоянию на день формирования запроса и подтверждающей наличие неисполненных обязательств должника, в отношении которых применены меры принудительного взыскания. 

Операции по счетам ООО "Техстройсервис" приостановлены на основании 32 решений ФНС России, что указывает на невозможность ведения застройщиком операционной и, как следствие, хозяйственной деятельности в силу ч. 1 ст. 76 НК РФ.

Арбитражным судом в период с 2017 года и по настоящее время вынесено 12 решений, вступивших в законную силу и не исполненных до настоящего времени, о взыскании с ООО "Техстройсервис"  задолженности в общей сумме превышающей 10 млн. руб.6 , что свидетельствует о недостаточности денежных средств застройщика для исполнения обязательств и может привести к инициированию процедуры банкротства со стороны кредиторов. 

ООО "Техстройсервис" в нарушение п.1 ст.4 и п.1 ст.6 Закона №214-ФЗ принятые на себя обязательства перед участниками долевого строительства по передаче жилых помещений (квартир) в установленные сроки не выполнило. Проектными декларациями объектов строительства, которыми застройщик оперировал в момент заключения договоров долевого строительства, были установлены сроки строительства объектов, в соответствии с которыми строительство должно было быть завершено в 2017 году. Многоквартирный жилой дом до настоящего времени не сдан, строительные работы на указанном объекте не ведутся.

На основании ст. 23.1 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» объект незавершённого строительства указанный в разделе II заявления включен в единый реестр проблемных объектов (https://наш.дом.рф/сервисы/каталог-новостроек/список-проблемных-объектов). 

Нарушение сроков передачи объекта строительства свидетельствует о признаках недостаточности денежных средств и имущества должника, а также является основанием для расторжения договоров долевого участия и возврата уплаченной цены по договору (п. 1 ч. 1 ст. 9 Закона № 214-ФЗ). 

Так, по данным информационного ресурса https://salavatsky--bkr.sudrf.ru с начала 2017 года на рассмотрении суда общей юрисдикции находится 6 исковых заявлений участников долевого строительства, ответчиком по которым выступает ООО "Техстройсервис", связанные с неисполнением застройщиком своих обязательств по договорам участия в долевом строительстве, что подтверждает невозможность исполнения застройщиком своих обязательств по возведению многоэтажного дома в связи с неплатежеспособностью и недостаточностью имущества должника.

По смыслу пункта 3 статьи 48 и пункта 2.7 статьи 201.1 Закона о банкротстве при проверке обоснованности требования Фонда о признании должника банкротом необходимо установить, что требования к должнику в совокупности составляют не менее чем триста тысяч рублей (п. 2 ст. 33 Закона о банкротстве) и что соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены должником в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены (п. 2 ст. 3 Закона о банкротстве). 

ООО "Техстройсервис", является застройщиком многоэтажного жилого дома по адресу: РБ, 

<

...>. Разрешение на строительство № 02-59-96-2015 от 11.12.2017 продлено до 04.11.2020. 

Первоначальный срок передачи участникам долевого строительства - 31.12.2017 года, после чего сроки передачи были перенесены на 30.09.2019 по итогам 4 квартала 2018 года.

Объекты ООО "Техстройсервис" в соответствии с ч. 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", включены в единый реестр проблемных объектов.

Согласно плану-графику по проблемным объектам РБ завершение строительства объекта планируется не позднее 2023 года.

ООО "Техстройсервис"  не выполнило принятые на себя обязательства в запланированные сроки, строительство объектов осуществляется со значительным отставанием от графика, степень готовности объекта составляет 41%.

В связи с неисполнением ООО "Техстройсервис"  обязательств по передаче гражданам объектов строительства более 6 месяцев, застройщик включен в Единый реестр проблемных объектов в соответствии с ч. 1.1 статьи 23.1 Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации.

Согласно договору аренды земельного участка от 24.11.2017 №156-17-57 зем. срок аренды установлен с 05.11.2017 г по 04.11.2020 г.

Разрешение на строительство выдано 20.08.2015 Администрацией ГО г. Салават РБ (в дальнейшем продлевалось до 19.03.2017, 30.09.2017, 04.11.2018, 04.11.2019, 04.11.2020, 04.11.2021).

Строительство указанного дома приостановлено на этапе возведения 4-5 этажей (1-4 секции), 3 этажа (6 секция). С мая 2019 года строительство МКД застройщиком не ведется.

ООО "Техстройсервис" заключено 62 договора долевого участия в строительстве МКД (далее - ДДУ) с 57 физическими лицами. Указанные ДДУ зарегистрированы в органах Росреестра.

По состоянию на сегодняшний день ООО "Техстройсервис" для строительства МКД по указанным ДДУ привлечено 70 323 387 рублей (общая сумма заключенных договоров - 93 380 451 рублей).

В настоящее время задолженность по уплате обязательных платежей в бюджет ООО "Техстройсервис" составляет 1 528 990 рублей.

Судом установлены признаки банкротства должника, а именно неисполнение требований, превышающих 300 000 руб., в течение более чем трех месяцев. 

При обращении Фонда в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом принимаются во внимание представленные им доказательства наличия признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества застройщика и не требуется наличие судебных решений, подтверждающих денежные требования к застройщику и что Фонд наделен специальной правоспособностью инициировать процедуру несостоятельности застройщика, даже в случае, когда он не является кредитором застройщика. 

Указанное прямо предусмотрено п. 2.6 ст. 201.1 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)" (далее -Закона о банкротстве).

Согласно пункту 2.6 статьи 201.1 Закона о банкротстве, при обращении Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом принимаются во внимание представленные им доказательства наличия признаков неплатежеспособности и (или) недостаточности имущества застройщика и не требуется наличие судебных решений, подтверждающих денежные требования к застройщику. 

Таким образом, по смыслу пункта 2.6. статьи 201.1 Закона о банкротстве Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства наделен специальной правоспособностью инициировать процедуру несостоятельности застройщика, даже в случае, когда он не является кредитором застройщика и без представления в суд, рассматривающий дело о банкротстве, вступившего в законную силу судебного акта о взыскании долга в общеисковом порядке. 

В статье 2 Закона о банкротстве даны понятия неплатежеспособности и недостаточности имущества. Так неплатежеспособность – это прекращение исполнения должником части денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей, вызванное недостаточностью денежных средств, при этом недостаточность денежных средств предполагается, если не доказано другое. Недостаточность имущества – это превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью имущества (активов) должника. 

Следовательно, учитывая предусмотренные Законом о банкротстве особенности инициирования процедуры банкротства по заявлению Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства рассмотрению подлежат не только стандартные средства доказывания общих оснований несостоятельности (в частности неисполненное решение суда о взыскании задолженности), но и любые иные, подтверждающие неплатёжеспособность недостаточность имущества застройщика. 

Доказательств погашения задолженности не представлено.

При рассмотрении обоснованности требования Фонда о признании должника банкротом, ООО "Техстройсервис" не представило доказательств в обоснование отсутствия признаков банкротства, а ходатайство о прекращении производства по делу со ссылкой на Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 "О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников" подлежит отклонению в силу следующего.

В соответствии с п. 1 ст. 9.1 Закона о банкротстве  для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях (при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, существенном изменении курса рубля и подобных обстоятельствах) Правительство Российской Федерации вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, на срок, устанавливаемый Правительством Российской Федерации. 

В силу п. 2 ст. 9.1 Закона о банкротстве  заявления кредиторов о признании должника банкротом в отношении лиц, на которых распространяется действие моратория, поданные в арбитражный суд в период действия моратория, а также поданные до даты введения моратория, вопрос о принятии которых не был решен арбитражным судом к дате введения моратория, подлежат возвращению арбитражным судом. 

В соответствии с п. 5 Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 № 428 «О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников» (далее – «Постановление Правительства РФ № 428») мораторий на возбуждение дел о банкротстве установлен на срок 6 месяцев начиная с 06.04.2020 (с даты официального опубликования). 

В свою очередь, заявление ФНС России о признании ООО "Техстройсервис"  несостоятельным (банкротом) было подано 08.07.2019 и принято к рассмотрению судом 15.07.2020, то есть до даты принятия Постановление Правительства РФ № 428 и до даты начала действия соответствующего моратория. 

В силу положений п. 1 ст. 7 Закона о банкротстве  правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом обладают должник, конкурсный кредитор, уполномоченные органы, а также работник, бывший работник должника, имеющие требования о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда. 

Право на обращение в арбитражный суд возникает у конкурсного кредитора, работника, бывшего работника должника, уполномоченного органа по денежным обязательствам с даты вступления в законную силу решения суда, арбитражного суда или судебного акта о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение решений третейского суда о взыскании с должника денежных средств (п. 2 ст. 7 Закона о банкротстве). 

Из указанного следует, что мораторий, установленный п. 9.1 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» распространяет свое действие на конкурсных кредиторов, указанных в п. 1 ст. 7 Закона о банкротстве, к которым Фонд не относится. 

Так, в соответствии с п. 2.6. ст. 201.1 Закона о банкротстве  Фонд, указанный в статье 4 Закона Российской Федерации от 15 апреля 1993 года № 4802-1 «О статусе столицы Российской Федерации» орган государственной власти, в том числе в случаях, если они не являются кредиторами застройщика, обладают правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании застройщика банкротом. 

Такое заявление должно содержать указание на кандидатуру арбитражного управляющего, наименование и адрес саморегулируемой организации, из числа членов которой должен быть утвержден арбитражный управляющий. 

Учитывая публично-правовую функцию Фонда как заявителя по делу о банкротстве застройщика, в также, что в соответствии с нормами Закона о банкротстве  в редакции Федерального закона от 29.07.2017 № 218-ФЗ целью введения конкурсного производства в отношении застройщика является предоставление участникам строительства гарантий по защите их прав и интересов, в связи с чем, Фонд (в экстраординарном порядке) наделен специальной правоспособностью инициировать процедуру несостоятельности застройщика, даже в случае, когда Фонд не является кредитором застройщика. Фонд, обращаясь с заявлением о признании ООО "Техстройсервис"  несостоятельным (банкротом) в период действия моратория, не является кредитором должника и не имеет к нему имущественного требования, а, следовательно, на заявление Фонда не распространяются положения ст. 9.1 Закона о банкротстве.

В соответствии с подп. 1 пункта 1 статьи 201.1 параграфа 7 «Банкротство застройщиков» главы IX Закона о банкротстве  (в редакции Федерального закона от 12 июля 2011 года № 210-ФЗ) для целей настоящего параграфа лицом, привлекающим денежные средства и (или) имущество участников строительства (далее – застройщик), являются юридическое лицо независимо от его организационно-правовой формы, в том числе жилищно-строительный кооператив, или индивидуальный предприниматель, к которым имеются требования о передаче жилых помещений или денежные требования.

Согласно подп. 2 пункта 1 статьи 201.1 Закона о банкротстве правила, установленные настоящим параграфом, применяются независимо от того, имеет ли застройщик на праве собственности, аренды или субаренды земельный участок, а также независимо от того, обладает ли застройщик правом собственности или иным имущественным правом на объект строительства.

Поскольку ООО "Техстройсервис"  является застройщиком, при банкротстве должника подлежат применению правила параграфа 7 Закона о банкротстве.

Согласно пункту 2.7 ст. 201.1 Закона о банкротстве при рассмотрении дела о банкротстве застройщика предусмотренные настоящим Федеральным законом наблюдение и финансовое оздоровление не применяются.

Арбитражный суд рассматривает обоснованность заявления о признании должника банкротом по правилам статьи 48 настоящего Федерального закона с учетом особенностей, установленных настоящим параграфом.

По результатам рассмотрения обоснованности заявления о признании должника банкротом арбитражный суд:

принимает решение о признании требований заявителя обоснованными, о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства;

выносит определение об отказе в признании должника банкротом и об оставлении такого заявления без рассмотрения;

принимает решение об отказе в признании должника банкротом и о прекращении производства по делу о банкротстве.

Указанные акты арбитражного суда могут быть обжалованы.

Конкурсное производство вводится сроком на один год. Срок конкурсного производства может продлеваться по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве застройщика, до шести месяцев.

Если сведения о том, что должник является застройщиком, становятся известны арбитражному суду после возбуждения дела о банкротстве, арбитражный суд принимает по ходатайству лица, участвующего в деле о банкротстве, или по собственной инициативе решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства.

Установив в ходе судебного разбирательства наличие признаков банкротства застройщика, суд вводит в отношении должника процедуру конкурсного производства.

В соответствии с п. 2 ст. 126 Закона о банкротстве с даты принятия арбитражным судом решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника и собственника имущества должника - унитарного предприятия (за исключением полномочий общего собрания участников должника, собственника имущества должника принимать решения о заключении соглашений об условиях предоставления денежных средств третьим лицом или третьими лицами для исполнения обязательств должника). Руководитель должника, а также временный управляющий, административный управляющий, внешний управляющий в течение трех дней с даты утверждения конкурсного управляющего обязаны обеспечить передачу бухгалтерской и иной документации должника, печатей, штампов, материальных и иных ценностей конкурсному управляющему.

В соответствии с пунктом 1 статьи 127 Закона о банкротстве при принятии решения о признании должника банкротом и об открытии конкурсного производства арбитражный суд утверждает конкурсного управляющего в порядке, предусмотренном статьи 45 Закона о банкротстве.

В силу п. 2.1. ст. 201.1 Закона о банкротстве конкурсными управляющими (внешними управляющими) в деле о банкротстве застройщика утверждаются арбитражные управляющие, соответствующие установленным настоящим Федеральным законом требованиям и аккредитованные Фондом. Аккредитация арбитражного управляющего в качестве конкурсного управляющего (внешнего управляющего) при банкротстве застройщиков осуществляется Фондом на основании заявления арбитражного управляющего в течение тридцати дней со дня его поступления. К указанному заявлению прилагаются документы, подтверждающие соответствие заявителя требованиям к аккредитации, установленным настоящим параграфом.

В отношении кандидатуры конкурсного управляющего суд приходит к следующим выводам.

Утверждение конкурсного управляющего, проживающего в ином регионе, нецелесообразно, поскольку повлечет дополнительные расходы для должника, уменьшит конкурсную массу.

От Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние», в материалы дела поступили сведения о соответствии  ФИО4  требованиям пункта 2.1 статьи 201.1 Закона о банкротстве.

Учитывая, что за достоверность представляемых сведений ответственность несет саморегулируемая организация, представленные последней документы свидетельствуют о соответствии заявленной кандидатуры арбитражного управляющего требованиями, предусмотренным статьями 20 и 20.2 Закона о банкротстве, при этом, доказательств обратного не представлено, арбитражный суд не усматривает препятствий для утверждения ФИО4  конкурсным управляющим                                       должника. Мотивированных возражений в отношении должной компетентности, добросовестности или независимости управляющего в материалы дела также не представлено.

Согласно п. 3 ст. 20.6 Закона о банкротстве вознаграждение, выплачиваемое арбитражному управляющем в деле о банкротстве, состоит из фиксированной суммы и суммы процентов размер фиксированной суммы такого вознаграждения для конкурсного управляющего составляет                      30 000 руб. в месяц. Нормы, регулирующие размер фиксированной суммы вознаграждения, сформулированы законодателем императивно и не предполагают утверждение этой суммы арбитражным судом.

Частью 2 статьи 168 АПК РФ установлено, что при принятии решения арбитражный суд распределяет судебные расходы.

Судебные расходы по уплате государственной пошлины в соответствии со ст. 59 Закона о банкротстве, ст. 110 АПК РФ возлагаются на должника.

Руководствуясь статьями 110, 167 - 170, 223 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд 

РЕШИЛ:

признать общество с ограниченной ответственностью  "Техстройсервис"  несостоятельным (банкротом).

Открыть в отношении ООО "Техстройсервис" процедуру  конкурсного производства сроком на один год, до 11.12.2021 года.

Применить при рассмотрении дела № А07-22933/2015 о признании ООО "Техстройсервис" несостоятельным (банкротом) положения параграфа 7 главы IХ Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Утвердить конкурсным управляющим ООО "Техстройсервис"  арбитражного управляющего ФИО4  (ИНН 

<

***>, номер в сводном государственном реестре 10325, являющегося  членом Ассоциации Ведущих Арбитражных Управляющих «Достояние», адрес для направления корреспонденции: 453128, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак-28, а/я 19.

Судебное заседание по рассмотрению отчёта конкурсного управляющего о результатах проведения конкурсного производства назначить на 10.12.2021 г. на 10 час. 00 мин. в помещении Арбитражного суда Республики Башкортостан по адресу: 

<

...>, каб. № 115. 

Взыскать с ООО "Техстройсервис" в пользу Публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства" 6000 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.     

Судья     Р.А. Гаврикова